СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 апреля 2018 г. по делу № А59-818/2018

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

12_759450

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) Дело № А59-818/2018 г. Южно-Сахалинск «25» апреля 2018 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Пустоваловой Т.П. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 694020, обл. Сахалинская, р-н. Корсаковский, <...>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Сахреконструкция» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 693000, <...>) о взыскании неустойки за нарушение обязательств по муниципальному контракту, при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 02.04.2018 № 3 (паспорт); от ответчика: не явился;

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Иск Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сахреконструкция» в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» 1 944 183 (один миллион девятьсот сорок четыре тысячи сто восемьдесят три) рубля 25 копеек – неустойки, 32 442 (тридцать две тысячи четыреста сорок два) рубля в возмещение расходов, понесенных на уплату государственной пошлины, всего 1 976 625 (один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 25 копеек.

Возвратить Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» 1 620 рублей государственной пошлины из федерального бюджета, уплаченной платежным поручением № 970 от 27.12.2017 года.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Т.П. Пустовалова