Решение от 11 августа 2017 г. по делу № А40-41492/2017

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

11 августа 2017г.

Решение объявлено 02.08.2017

Полный текст изготовлен 11.08.2017

Гор. Москва Дело № А40-41492/17-151-395

Судья Арбитражного суда г. Москвы

ФИО1

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2,

при участии:

от истца – ФИО3, дов. от 01.02.2017г.

от ответчика – ФИО4. дов. от 01.03.2017г.

Рассмотрев в судебном заседании дело №А40-41492/17

по иску ГКУ "УКРИС" (ИНН <***>) (Истец)

к ООО "СТРОЙСТАНДАРТ" (ОГРН <***>) (Ответчик)

о взыскании неустойки за невыполнение в установленный срок гарантийных обязательств 79.455,69 руб. и обязании выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков,

У С Т А Н О В И Л :

Иск заявлен о взыскании неустойки за невыполнение в установленный срок гарантийных обязательств 79.455,69 руб. и обязании выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков по адресу: г. Зеленоград, корп. 421 А, в объеме Рекламационного акта от 15.07.16, а именно: выполнить работы по ремонту штукатурно - окрасочного слоя фасада S=45M2; выполнить работы по замене кровельного покрытия S=70M2; выполнить работы в местах протечки штукатурно - окрасочного слоя потолка и стен S=50M2.

Истец в суде огласил свои доводы.

Ответчик в суд явился, против иска возражает.

Изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, оценив в совокупности представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

В обоснование своих требований Истец указывает, что между Государственным казенным учреждением города У Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» (ГКУ «УКРиС», «Государственный заказчик», Истец) и ООО «СтройСтандарт» (ООО «СтройСтандарт», «Генподрядчик», Ответчик) заключен Государственный контракт №14Р20/0373200004214000242 от 30.07.14 на капитальный ремонт фасадов и кровли нежилых зданий по 2 адресам ЗелАО (далее - Контракт).

На основании п. 1.9 Контракта - Гарантийный срок - Период времени, в течение которого Генподрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ на Объекте и устраняет в соответствии с условиями Контракта своими силами и за свой счет все выявленные Государственным заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), ненадлежащее качество Работ, связанные с исполнением Генподрядчиком своих обязательств по Контракту, при отсутствии виновных действий со стороны Государственного заказчика и третьих лиц.

Согласно п.7.2. Контракта, работы по Контракту считаются выполненными в полном объеме только после комиссионной приемке выполненных в полном объеме работ на Объекте(-ах) по Акту государственной комиссии по приемке работ.

Истец указывает, что работы по Контракту выполнены, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ по ремонту фасадов и кровли нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, ЗелАО, корп. 421 А, который утвержден 27.11.14г.

На основании п. 10.1. Контракта - Генподрядчик гарантирует по каждому из Объектов: -наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с настоящим Контрактом Работ; - выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта; - соответствие качества всех выполненных Работ проектной документации и действующим на территории РФ нормам и правилам; - возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока; - бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Генподрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок; - высокое качество всех работ, смонтированного Генподрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ; достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них; - своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.

В соответствии с п. 10.3. Контракта, Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте(-ах) начинается с даты утверждения в установленном порядке Акта государственной комиссии по приемке работ, а в случае досрочного расторжения настоящего Контракта (на выполненные Генподрядчиком до даты расторжения Контракта и принятые Государственным заказчиком работы) - с даты расторжения настоящего Контракта, и составляет 3 года.

Как установлено п. 10.4. Контракта, если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком (его поставщиками и/или привлеченными им субподрядными организациями) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Государственный заказчик и эксплуатирующая организация совместно с Генподрядчиком составляют Рекламационный акт, где подробно описываются выявленные Недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению Недостатков (дефектов). Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 30 (тридцати) дней со дня обнаружения Недостатков. Течение срока исковой давности начинается с даты составления Рекламационного акта.

На основании п. 10.5. Контракта - для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан в срок, указанный в письменном извещении эксплуатирующей организации и/или Государственного заказчика о выявленных недостатках (дефектах) направить своего надлежащим образом уполномоченного представителя с предъявлением соответствующей доверенности.

В период гарантийного срока были обнаружены недостатки по качеству выполненных работ по адресу: Москва, Зеленоград, корп. 421 А (школа Гармония).

30.05.16 ГКУ «УКРиС» направило Факсограмму ООО «СтройСтандарт» о проведении 31.05.16 в 10-00 комиссионного обследования по адресу: Зеленоград, корп. 421 А.

31.05.16 комиссия в составе: представителя ГКУ «УКРиС», представителя Префектуры ЦАО, уполномоченного представителя ООО «СтройСтандарт» и Директора ННЧУ ОО «СОШ «Гармония» составила Акт комиссионного обследования, в котором описаны выявленные в период гарантийного срока недостатки (дефекты). Также в данном Акте установлен срок устранения ООО «СтройСтандарт» выявленных недостатков (дефектов) - по п. 1, 2,4 Акта - до 15.07.2016 г., по п. 3 - до 07.06.2016 г.

05.07.16 ГКУ «УКРиС» направило ООО «СтройСтандарт» Извещение №у-18-1451/6 о вызове для составления Рекламационного акта на 15.07.2016 г. в 09-00 по адресу: г. Зеленоград, корп. 421 А.

15.07.16 комиссия в составе: представителя ГКУ «УКРиС», представителя ННЧУ ОО «СОШ «Гармония» составила Рекламационный акт, в котором описаны выявленные в период гарантийного срока недостатки (дефекты):

1. Отслоение локального слоя шпаклевки на фасаде в местах протечки воды с кровли S=45M2; 2. На кровли обнаружены локальные вздутия кровельного материала S=70M2; 3. Многочисленные протечки внутри здания в местах примыкания наружных стен и местах прохождения ливневой канализации, в данных местах необходимо сделать косметический ремонт, а именно: штукатурно - окрасочного слоя потолка и стен (на лестничных пролетах и библиотеке) S=50M2. Также в Рекламационном акте указаны причины возникновения недостатков (дефектов), обстоятельства, при которых они возникли и были обнаружены, соблюдение правил эксплуатации.

В Рекламационном акте от 15.07.16 указано о необходимости замены (ремонта): 1. Выполнить работы по ремонту штукатурно-окрасочного слоя фасада S=45M2; 2. Выполнить работы по замене кровельного покрытия S=70M2; 3. Выполнить работы в местах протечки штукатурно-окрасочного слоя потолка и стен S=50M2. Недостатки возникли в процессе эксплуатации, при приемке работ не могли быть выявлены. Выполнение работ осуществить подрядной организацией ООО «СтройСтандарт». В акте установлен срок начала выполнения работ - 23.07.16, окончание работ 03.08.16.

Истец указывает, что надлежащим образом извещенный представитель ООО «СтройСтандарт» на составление Рекламационного акта не явился, о чем сделана соответствующая запись в Рекламационном акте. 18.07.16 Истец направил ООО «СтройСтандарт» Уведомление №у-18-1579/6 о проведенной проверке, в результате которой были выявлены недостатки (дефекты), которые отражены в Рекламационном акте и сообщил о дате проведения комиссии по фиксации устранения/неустранения недостатков (дефектов) - 03.08.16 в 09-00 по адресу: г. Зеленоград, корп. 421 А. Одновременно, вышеуказанным уведомлением, ООО «СтройСтандарт» направлен оригинал составленного Рекламационного акта от 15.07.16. Согласно данным с сайта https://www.pochta.ru данная корреспонденция адресатом (ООО «СтройСтандарт») получена 21.07.16 (Идентификационный номер 11509501035844).

03.08.2016г. комиссия в составе: представителя ГКУ «УКРиС», Директора ННЧУ ОО «СОШ «Гармония» составила Акт по неустранению недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока после проведения работ по капитальному ремонту фасада и кровли нежилого здания, расположенного по адресу: г. Зеленоград, корп. 421 А.

Надлежащим образом извещенный представитель ООО «Стройстандарт» на составление Акта по неустранении недостатков (дефектов) не явился, о чем свидетельствует соответствующая запись. Вывод комиссии: замечания, согласно Рекламационному акту от 15.07.16 не устранены, в результате чего, нарушено условие, предусмотренное абз. 8 п. 10.1. Контракта, а именно, своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.

Пунктом 12.3. Контракта установлено, что за невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ, Генподрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере, установленном соответствующим постановлением Правительства РФ, за следующие нарушения по настоящему Государственному контракту: - за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкциях, против сроков, предусмотренных Актом об обнаружении дефектов и недоделок и/или предписанием Государственного заказчика, либо Рекламационным актом (12.3.4. Контракта).

Согласно локальной смете на устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока после проведения работ по капитальному ремонту фасада и кровли нежилого здания по адресу: г.Зеленоград, корп. 421А - стоимость работ составляет 381 998,50 руб. Количество дней просрочки: с 04.08.16 по 15.11.16 (дата составления Претензии) составляет 104 дня. Согласно данным с сайта http://www.cbr.ru размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации с 19.09.2016г. - 10%. Коэффициент «К» определяется по формуле: 104/12*100=83,33 и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Истец представил расчет неустойки: 381.998.50 р.*10%*0,02*104 дня = 79.455,69 р.

Суд признает расчет правильным.

15.11.16 Истец направил Ответчику претензию №у-06-3953/6 с требованием выполнить гарантийные обязательства, устранив недостатки, указанные в Рекламационном акте от 15.07.16 и оплатить неустойку в размере 79 455,69 руб.

Согласно п. 15.3.2. Контракта, претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (Десяти) дней с момента получения.

Ответчик претензию не удовлетворил.

Обстоятельства, изложенные Истцом, подтверждены представленными по делу доказательствами и Ответчиком по существу не опровергнуты.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Суд отказывает в иске в части обязания выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков, так как указанная обязанность Ответчика уже установлено в пунктах 10.3, 10.4 и 10.5 Государственного контракт №14Р20/0373200004214000242 от 30.07.14, который также предусматривает и ответственность за невыполнения обязательств по контракту. В связи с указанным, суд данной части в иске отказывает, так как Истец избрал ненадлежащий способ защиты нарушенного права.

Суд считает подлежащим удовлетворению иск в части взыскания неустойки за невыполнение в установленный срок гарантийных обязательств в размере 79.455,69 руб., так как Истец доказал наличие оснований, предусмотренных п.12.3 контракта для взыскания неустойки.

Таким образом, суд признает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению частично.

Руководствуясь ст. ст. 15, 307, 309, 310, 314, 238, 330, 333, 931, 965 ГК РФ, ст. ст. 4, 37, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "СТРОЙСТАНДАРТ" (ОГРН <***>) в пользу ГКУ "УКРИС" (ИНН <***>) неустойку за невыполнение в установленный срок гарантийных обязательств 79.455,69 руб., а также госпошлину по иску в размере 3.178,20 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

СудьяГ.С. ФИО1