Постановление от 30 марта 2021 г. по делу № А40-130234/2020

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru




П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



дело № А40-130234/20



Резолютивная часть постановления объявлена 30 марта 2021 года

Постановление изготовлено в полном объеме 30 марта 2021 года


Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Порывкина П.А., Бодровой Е.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2020г. (резолютивная часть от 20.11.2020г.) по делу № А40-130234/20

по иску ООО "ЦЕНТРРЕГИОНСТРОЙ" (ОГРН <***>) к ООО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН <***>)

о взыскании,


при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 25.11.2019, ФИО3 по доверенности от 25.11.2019,

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 20.07.2020



У С Т А Н О В И Л:

ООО "ЦЕНТРРЕГИОНСТРОЙ" (далее – истец, подрядчик) предъявило ООО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ответчик, заказчик) иск о взыскании задолженности в размере 19 898 562 руб. 34 коп.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 20.11.2020г., изготовленным в полном объеме 11.12.2020г. суд возвратил встречное исковое заявление ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» о взыскании неустойки в размере 20 962 405руб. 55коп. и приложенные к нему документы заявителю.

Суд взыскал с ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» в пользу ООО «Центррегионстрой» 19 898 562руб. 34коп. задолженности и 122 493руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции явились Истец и Ответчик; заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное ходатайство, полагает мировое соглашение подлежащим принятию судом, а производство по апелляционной жалобе – прекращению.

Мировое соглашение соответствует требованиям ст.ст. 139-141 АПК РФ, поскольку оно заключено в письменной форме и подписано лицами, уполномоченными на заключение мирового соглашения от имени сторон спора, содержит сведения об условиях, размере и сроках исполнения сторонами обязательств, закону не противоречит и прав и законных интересов других лиц не нарушает.

Руководствуясь ст.ст. 150, 269, 271 АПК РФ, суд



ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить заключенное ООО "ЦЕНТРРЕГИОНСТРОЙ" (Истец) и ООО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (Ответчик) по делу № А40-130234/20 мировое соглашение на согласованных сторонами условиях, а именно:

«В целях урегулирования указанного судебного спора, ООО «ЦЕНТРРЕГИОНСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава, и ООО «РСК» в лице генерального директора ФИО6, действующего на основании Устава, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. Стороны признают, что в соответствии с заключенным между ООО «Центррегионстрой» и ООО «Зарком» (ИНН <***> КПП 770401001) Соглашением об уступке прав требований от 26.03.2021г., ООО «Центррегионстрой» уступило ООО «Зарком» права требования к ООО «РСК» в размере 10 000 000,00 рублей, вытекающее из следующих обязательств:

1.1.1. Договора №1712ЦРС купли-продажи от 17.12.2019г. в размере суммы основного долга 3 144 241,17 рублей (Три миллиона сто сорок четыре тысячи двести сорок один) рубль 17 копеек, а также все права прямо или косвенно вытекающие из данного Договора, включая право на взыскание неустойки, процентов;

1.1.2. Дополнительного соглашения № 12 от 06.06.2019г. к Договору субподряда №4-СП-КЗ от 04.04.2018г. в размере 6 334 732,40 (Шесть миллионов триста тридцать четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 40 копеек, а также все права прямо или косвенно вытекающие из данного Дополнительного соглашения к Договору, включая право на взыскание неустойки, процентов;

1.1.3. Дополнительного соглашения №9 от 05.10.2018г. к Договору субподряда №4-СП-КЗ от 04.04.2018г. в размере 521 026,43 (Пятьсот двадцать одна тысяча двадцать шесть) рублей 43 копейки, а также все права прямо или косвенно вытекающие из данного Договора, включая право на взыскание неустойки, процентов.

2. В связи с уступкой прав требований задолженность ООО «РСК» перед ООО «Центррегионстрой» по Договору субподряда №4-СП-КЗ от 04.04.2018г. составляет:


№
Наименование Дополнительного соглашения

Сумма задолженности, руб.

1
Договор № 4-СП-КЗ_Д/С № 1 от 04.04.2018г.

817 820,52

2
Договор № 4-СП-КЗ_Д/С № 3 от 23.04.2018г.

8 434 270,61

3
Договор № 4-СП-КЗ_Д/С № 7 от 11.07.2018г.

82 342,03

4
Договор № 4-СП-КЗ_Д/С № 9 от 05.10.2018г.

47 281,65

5
Договор № 4-СП-КЗ_Д/С № 11 от 30.11.2018г.

2 080 140,79

6
ИТОГО:

11 461 855,60

3. В связи с чем ООО «Центррегионстрой» отказывается от взыскания задолженности с ООО «РСК» в размере 8 436 706,74 (Восемь миллионов четыреста тридцать шесть тысяч семьсот шесть) рублей 74 копейки (19 898 562руб. 34коп. - 11 461 855 руб. 60 коп.), а также

4. ООО «Центррегионстрой» признает задолженность по уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору субподряда №4-СП-КЗ от 04.04.2018г., возникшей до 31.12.2020г. в размере 11 461 855,60 рублей, в том числе, по Дополнительному соглашению № 1 от 04 апреля 2018г. в размере 5 730 927,80 руб. и Дополнительному соглашению № 3 от 23 апреля 2018г. в размере 5 730 927,80 руб.

5. Стороны проводят зачет взаимных требований на сумму 11 461 855,60 рублей. Датой проведения зачета является дата подписания настоящего мирового соглашения при условии его утверждения судом.

6. С момента утверждения мирового соглашения в отношениях между ООО «Центррегионстрой» и ООО «РСК» отсутствуют неисполненные обязательства по Договору субподряда №4-СП-КЗ от 04.04.2018г. с учетом всех дополнений и изменений.

7. ООО «Центррегионстрой» отказывается в полном объеме от неустойки за просрочку оплаты выполненных работ и иных штрафных санкций по Договору субподряда №4-СП-КЗ от 04.04.2018г. с учетом всех дополнений и изменений, и заключенного Соглашения об уступке прав требований от 26.03.2021г.

8. ООО «РСК» отказывается в полном объеме от неустойки за нарушение сроков выполнения работ и иных штрафных санкций по Договору субподряда №4-СП-КЗ от 04.04.2018г. с учетом всех дополнений и изменений, за исключением неустойки начисленной в соответствии с пунктом 4 настоящего мирового соглашения.

9. Истец и Ответчик подписанием настоящего мирового соглашения подтверждают, что отказываются от требований о взыскании друг с друга всех судебных расходов, понесенных сторонами в рамках судебного дела № А40-130234/20-143-972. Судебные расходы остаются на той стороне, которая их понесла;

10. Возврат государственной пошлины, уплаченной ООО «Центррегионстрой» за рассмотрение дела осуществляется в соответствии со ст. 333.40 НК РФ. ООО «Центррегионстрой» уплатило государственную пошлину в размере 122 493,00 рублей, 50% уплаченной государственной пошлины в размере 61 246,50 рублей подлежит возврату ООО «Центррегионстрой» из бюджета, оставшиеся 50% в размере 61 246,50 рублей остаются на стороне ООО «Центррегионстрой».

11. Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц, не противоречит закону и подлежит утверждению судом.

12. Мировое соглашение составлено в трех экземплярах: 1-ый экземпляр - для Истца, 2-ой экземпляр - для Ответчика, 3-ий экземпляр - для предъявления в Девятый арбитражный апелляционный суд.

13. Сторонам понятно положение п. 13 ст. 141 АПК РФ о том, что утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части, а также положение п. 3 ст. 151 АПК РФ, что повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

14. Стороны подтверждают, что мировое соглашение подлежит добровольному исполнению в порядке и сроки, предусмотренные настоящим соглашением.

15. Настоящее мировое соглашение утверждается Девятым арбитражным апелляционным судом. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение, которое подлежит немедленному исполнению».

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2020г. (резолютивная часть от 20.11.2020г.) по делу № А40-130234/20 отменить.

Производство по делу прекратить.

Возвратить ООО «Центррегионстрой» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 61 246,50 руб., уплаченную при подаче иска по платежному поручению от 24.07.2020 № 362.

Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.




Председательствующий судья Е.Е. Кузнецова


Судьи П.А. Порывкин


Е.В. Бодрова



























Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.