Решение от 12 сентября 2024 г. по делу № А40-109107/2024

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А40-109107/24-96-777
12 сентября 2024 года
г. Москва



Резолютивная часть решения объявлена 06.09.2024

Полный текст решения изготовлен 12.09.2024


Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания Анпиловой Э.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЭТЕСТ СЕРВИС" Тюменская область, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 05.12.2002, ИНН: <***>, КПП: 720301001,625003, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 2А, ОФИС 002

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМВОЛ+" Г.Москва, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.12.2013, ИНН: <***>, КПП: 771801001, 107564, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОГОРОДСКОЕ, УЛ КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ, Д. 2, СТР. 2, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 018

о взыскании 10 919 712 руб. 97 коп.

при участии:

от истца: ФИО1 по дов. От 19.03.2024 г. по дов. №09/2024-ГД.

от ответчика: не явился, не извещён,

Рассмотрев материалы дела, суд



УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЭТЕСТ СЕРВИС" (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМВОЛ+" (далее по тексту – Ответчик) о взыскании:

- задолженности по договору № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. в размере 5 000 000 рублей.

- задолженности по договору № COR-2023/6 от 22.02.2023 г. в размере 5 399 726,64 рублей.

- неустойки по договору № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. в размере 250 000 рублей.

- неустойки по договору № COR-2023/6 от 22.02.2023 г. в размере 269 986,33 рублей.

Истец требования поддержал в полном объеме по основаниям изложенным в иске.

Ответчик не воспользовался предоставленными ему АПК РФ процессуальными правами, отзыв или иную письменную позицию по спору не представил, требования истца не оспорил, не предоставил истребованные судом доказательства оплаты задолженности либо ее отсутствия, извещенный надлежащим образом о дате, месте и времени проведения судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, в связи с чем, суд рассматривает спор в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ в его отсутствие.

Рассматривая данный спор по существу, суд исходит из следующего.

Между сторонами заключен договор подряда, к правоотношениям сторон применяются положения гл. 37 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Частью 1 ст. 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Между ООО «Корэтест сервис» и ООО «Символ+», заключен договор № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. и договор № COR-2023/6 от 22.02.2023 г. (далее по тексту - Договоры).

Согласно пункту 1.1 договора № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. Исполнитель обязуется выполнить работу: «Лабораторные исследования керна скважин № 404Р Куст-3 и № 410Р КП-7 Густореченского месторождения».

Согласно пункту 1.1 договора № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. Исполнитель обязуется выполнить работу: «Лабораторные исследования керна скважины № 105 Куст № 1 Южно-Киренского месторождения».

Пунктом 2.1 договора № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. установлено, что ориентировочная стоимость работ составляет 20 459 096 р. Окончательная стоимость определяется на основании фактического объема выполненных работ и указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ.

Дополнительным соглашением № 1 от 29.05.2023 г. в указанный договор были внесены изменения, ориентировочная стоимость работ была изменена и составила 19 659 772,15 рублей.

По договору № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. Истцом работы были выполнены в полном объеме на общую сумму 19 659 772,15 рублей.

Акт приема-сдачи выполненных работ на указанную сумму был подписан Ответчиком 31.08.2023 г. без замечаний.

Несмотря на выполнение Истцом своих обязательств по договору, Ответчик свои обязательства по оплате выполнил ненадлежащим образом.

Сумма денежных средств оплаченных Ответчиком за выполненные работы, подтверждается следующими платежными поручениями:

№ п/п

Номер

Дата

Сумма

1
№ 34529

27.04.2023 г.

2 000 000 руб.

2
№ 36192

04.05.2023 г.

8 229 548,37 руб.

3
№ 4332

12.09.2023 г.

1 430 223,78 руб.

4
№ 17310

22.09.2023 г.

2 000 000 руб.

5
№ 18026

02.10.2023 г.

1 000 000 руб.


Итого:

14 659 772,15 руб.

Расчет размера основного долга:

19 659 772,15 руб. (стоимость выполненных работ) – 14 659 772,15 руб. (сумма оплаченных денежных средств) = 5 000 000 рублей.

Следовательно, задолженность Ответчика за выполненные работы по договору № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. на сегодняшний день составляет 5 000 000 рублей.

Основной долг по договору № COR-2023/6 от 22.02.2023 г.

Пунктом 2.1 Договора № COR-2023/6 от 22.02.2023 г. установлено, что ориентировочная стоимость работ составляет 3 354 241 р. Окончательная стоимость определяется на основании фактического объема выполненных работ и указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ.

Дополнительным соглашением № 2 от 26.09.2023 г. в указанный договор были внесены изменения, ориентировочная стоимость работ была изменена и составила 7 076 847,37 рублей.

По договору № COR-2023/6 от 22.02.2023 г. Истцом работы были выполнены в полном объеме на общую сумму 7 076 847,37 рублей.

Акт приема-сдачи выполненных работ был подписан Ответчиком 30.10.2023 г. без замечаний.

Несмотря на выполнение Истцом своих обязательств по договору, Ответчик свои обязательства по оплате выполнил ненадлежащим образом.

Сумма денежных средств оплаченных Ответчиком за выполненные работы, подтверждается следующими платежными поручениями:

№ п/п

Номер

Дата

Сумма

1
№ 34530

27.04.2023 г.

1 000 000 руб.

2
№ 36193

04.05.2023 г.

677 120,73 руб.


Итого:

1 677 120,73 руб.

Расчет размера основного долга:

7 076 847,37 руб. (стоимость выполненных работ) – 1 677 120,73 руб. (сумма оплаченных денежных средств) = 5 399 726,64 рублей.

Следовательно, задолженность Ответчика за выполненные работы по договору № COR-2023/6 от 22.02.2023 г. на сегодняшний день составляет 5 399 726,64 рублей.

Таким образом, общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом по договору № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. и договору № COR-2023/6 от 22.02.2023 г. составляет 10 399 726,64 рублей.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами выполненных работ.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ в полном объёме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком.

Мотивированный отказ от подписания актов ответчик не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.

Кроме того, ответчик не воспользовался правом на отказ от договора на основании ст. 717 ГК РФ.

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В свою очередь иных доказательств, подтверждающих наличие недостатков в выполненных истцом работах, ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

Поскольку доказательств погашения спорной задолженности по оплате выполненных истцом работ в предусмотренный договором срок ответчиком не представлено, требования иска о взыскании задолженности по договору № СОR-2023/5 от 22.02.2023 года в размере 5 000 000 руб. и по договору № СОR-2023/6 от 22.02.2023 года задолженности в размере 5 399 726 руб. 64 коп. основного долга подлежат удовлетворению в полном объеме.


Истцом заявлено требование о взыскании неустойки по договору № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. в размере 250 000 рублей и неустойки по договору № COR-2023/6 от 22.02.2023 г. в размере 269 986,33 рублей.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка по договору № COR-2023/5 от 22.02.2023 г.

Согласно пункту 2.2.2. договора № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 60 календарных дней после подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Акт приема-сдачи выполненных работ был подписан Ответчиком 31 августа 2023 года, следовательно, Ответчик должен был оплатить задолженность по договору в полном объеме не позднее 30 октября 2023 года. Период просрочки на день составления настоящего заявления составляет 191 день.

В соответствии с п. 8.4 договора № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. в случае просрочки оплаты отдельных этапов работ Заказчиком, последний уплачивает Исполнителю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно оплаченных работ, но не более 5 % от общей стоимости несвоевременно оплаченных работ.

Расчет размера неустойки:

5 000 000 руб. (сумма долга) х 191 (количество дней просрочки) х 0,1% (процентная ставка) = 955 000 рублей.

С учетом ограничения размера:

5 000 000 руб. х 5% = 250 000 рублей.

Следовательно, с учётом предусмотренного договором ограничения (5 % от суммы задолженности), размер неустойки по договору № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. составляет 250 000 рублей.

Неустойка по договору № COR-2023/6 от 22.02.2023 г.

Согласно пункту 2.2.2. договора № COR-2023/6 от 22.02.2023 г. окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 60 календарных дней после подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Акт приема-сдачи выполненных работ был подписан Ответчиком 30 октября 2023 года, следовательно, Ответчик должен был оплатить задолженность по договору в полном объеме не позднее 29 декабря 2023 года. Период просрочки на день составления настоящего заявления составляет 131 день.

В соответствии с п. 8.4 договора № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. в случае просрочки оплаты отдельных этапов работ Заказчиком, последний уплачивает Исполнителю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно оплаченных работ, но не более 5 % от общей стоимости несвоевременно оплаченных работ.

Расчет размера неустойки:

5 399 726,64 руб. (сумма долга) х 131 (количество дней просрочки) х 0,1% (процентная ставка) = 707 364,19 рублей.

С учетом ограничения размера предусмотренного договором:

5 399 726,64 руб. х 5% = 269 986,33 рублей.

Следовательно, с учётом предусмотренного договором ограничения (5 % от суммы задолженности), размер неустойки по договору № COR-2023/6 от 22.02.2023 г. составляет 269 986,33 рублей.

Таким образом, общая сумма неустойки за просрочку оплаты Ответчиком по договору № COR-2023/5 от 22.02.2023 г. и договору № COR-2023/6 от 22.02.2023 г. составляет 519 986,33 рубля.

Расчет неустойки судом проверен, произведён в соответствии с условиями заключенного сторонами договора, требованиями действующего законодательства, ответчиком контррасчет не представлен. Учитывая установленные судом обстоятельства ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств, требования истца в указанной части подлежат удовлетворению.

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМВОЛ+" (ИНН: <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЭТЕСТ СЕРВИС" (ИНН: <***>) задолженность по договору № СОR-2023/5 от 22.02.2023 года, задолженность в размере 5 000 000 руб. неустойку в размере 250 000 руб., по договору № СОR-2023/6 от 22.02.2023 года задолженность в размере 5 399 726 руб. 64 коп., неустойку в размере 269 986 руб. 33 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 77 599 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья П.С. Гутник