Резолютивная часть решения от 24 сентября 2019 г. по делу № А27-15132/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А27-15132/2019
город Кемерово
24 сентября 2019 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Беляевой Л.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Киселевой И.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Комитета по управлению муниципальным имуществом Мысковского городского округа, город Мыски (ОГРН 1024201428206, ИНН 4215003182)

к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания», город Новокузнецк (ОГРН 1134253002685, ИНН 4253014114)

о взыскании 941 834 руб. 70 коп. неустойки

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора - Администрация Мысковского городского округа, город Мыски

при участии от лиц, участвующих в деле – не явились;

Руководствуясь статьями 110, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно- строительная компания» в пользу Комитета по управлению муниципальным имуществом Мысковского городского округа неустойку в размере 865 880 руб. 29 коп.

В иске в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно- строительная компания» государственную пошлину в размере 20 075 руб. 95 коп. в доход

федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.

Судья Л.В. Беляева