Решение № 2-114/2020 2-114/2020(2-4231/2019;)~М-4340/2019 2-4231/2019 М-4340/2019 от 15 января 2020 г. по делу № 2-114/2020

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 января 2020 года город Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Исаковской Э.Л.,

при секретаре Чугуновой И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело УИД № 71RS0028-01-2019-005018-70 (производство №2-114/20) по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2 о взыскании уплаченных денежных средств, мотивировав свои требования тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ответчиком был заключен договор на выполнение строительно-отделочных работ, в соответствии с которым ответчик обязался произвести пристройку к дому, расположенному по адресу: г<адрес> в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с исполнением условий заключенного договора, истцом выплачен аванс в размере 200000 рублей. Однако в настоящий момент ответчик не исполняет принятые на себя обязательства, строительные работы не ведутся. На основании изложенного, просит суд взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства в размере 200000 рублей, неустойку в размере 4880 рублей, расходы по оказанию юридической помощи в размере 22 000 рублей, штраф в размере пятидесяти процентов от заявленных требований, расходы по оплате государственной пошлины в размере 5200 рубле й.

В судебное заседание истец ФИО1 и его представитель по доверенности ФИО3 не явились, уведомлены надлежащим образом, в представленном суду письменном заявлении просили о рассмотрении дела в их отсутствие, не возражали против принятия заочного решения по делу.

Ответчик ФИО2 не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен в установленном порядке, причины неявки суду не сообщил.

В соответствии со ст.233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Выслушав объяснения представителя истца, исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии с пунктами 1-3 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Пункт 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Статьей 739 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса.

В силу пунктов 1, 2 статьи 503 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать:

замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;

соразмерного уменьшения покупной цены;

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;

возмещения расходов на устранение недостатков товара.

В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии и тому подобное), покупатель по своему выбору вправе потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества или соразмерного уменьшения покупной цены.

В силу пункта 4 статьи 503 Гражданского кодекса Российской Федерации вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи требований покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО2 был заключен договор на выполнение строительно-отделочных работ, в соответствии с которым ответчик обязался произвести пристройку к дому, расположенному по адресу: <адрес> в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с исполнением условий заключенного договора, истцом выплачен аванс в размере 200000 рублей.

Проанализировав характер указанного договора, суд полагает, что данный договор обладает одновременно признаками договора бытового подряда и договора строительного подряда, к которому применимы нормы статей 730 – 739, 740-757 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда.

Настаивая на удовлетворении исковых требований, истец сослался на то, что работы по договору подряда ответчик в настоящий момент не выполнены, принятые на себя обязательства, строительные работы не ведутся, что нарушает права и законные интересы истца.

Доказательств обратного, как того требуют положения статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ответчиком суду не представлено.

С учетом приведенных правовых норм, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований о взыскании денежных средств с ФИО2 в размере 200000 рублей, уплаченных по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ.

В исковом заявлении истцом представлен расчет процентов за нарушение сроков исполнения строительства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 4880 рублей на основании п. 5.4. договора от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым в случае нарушения сроков исполнения сроительства подрядчик возвращает заказчику 0,01% от суммы чистой прибыли за каждый день просрочки. Расчет процентов, представленный истцом на сумму 4880 рублей, судом проверен, сомнений не вызывает, ответчиком не оспаривается.

Данная сумма подлежит взысканию с ответчика ФИО2 в пользу истца ФИО1 в полном объеме.

Разрешая требования истца о взыскании с ответчика штрафа в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» суд приходит к следующему.

Согласно преамбуле Закона РФ от 07.02.1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

При рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации.

Данных о том, что ФИО2 является индивидуальным предпринимателем в материалах дела не имеется.

Оснований для применения к спорным правоотношениям Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» не имеется, в связи с чем, требования истца о взыскании штрафа не подлежат удовлетворению.

Рассматривая заявление истца о взыскании с ответчика судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 20 000 рублей и услуг по составлению искового заявления в сумме 2000 руб., суд учитывает следующее.

В соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям.

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (часть 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Статья 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам относит суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам, расходы на оплату услуг представителей, другие признанные судом необходимые расходы.

Истцом в материалы дела в обоснование понесенных расходов представлен договор об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании юридических услуг, квитанции на сумму 22 000 рублей.

Проанализировав представленные доказательства, учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и специфику спора, его сложность, продолжительность рассмотрения дела, объем и качество выполненной правовой работы, сложившуюся гонорарную практику, требования разумности, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 8000 рублей.

При подаче искового заявления истцом была уплачена государственная пошлина в размере 5 200 рублей, что подтверждается чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, с учетом требований статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 200 рублей.

Рассмотрев дело в пределах заявленных исковых требований, руководствуясь статьями 194-198, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1:

- денежные средства в размере 200 000 рублей, внесенные по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ;

- судебные расходы по оплате юридических услуг в размере 8000 рублей;

- расходы по оплате государственной пошлины в размере 5200 рублей.

В остальной части исковых требований ФИО1 отказать.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий