Решение № 2-2742/2018 2-2742/2018~М-2850/2018 М-2850/2018 от 13 ноября 2018 г. по делу № 2-2742/2018

24RS0040-01-2018-003219-73

№2-2742/2018


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 ноября 2018 года г.Норильск

Норильский городской суд Красноярского края в составе:

Председательствующего судьи Ченцовой О.А.,

При секретаре Драговоз А.А.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «МРСК Северо-Запада» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании пени,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился с вышеуказанными исковыми требованиями к ответчику, мотивируя тем, что между сторонами был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 09.04.2015 г. №№, по условиям которого сетевая организация обязуется осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя ( жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый №), а Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а именно: смонтировать энергопринимающие установки, выполнить испытания и представить протоколы в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок (далее ПУэ) и другими нормативно-техническими документами (далее НТД) на объекте ( ( жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> Согласно п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения Договора. Срок действия технологических условий, являющихся неотъемлемой частью договора 2 года со дня заключения договора. 21.10.2015, 11.01.2017 г. в адрес истца поступали заявления о продлении срока действия договора каждый раз на 12 месяцев. В марте 2018 года в адрес ответчика была направлена претензия о неисполнении обязательств по договору технологического присоединения от 05.03.2018 г. №398 и направлена квитанция на оплату неустойки. Претензия была получена 13.04.2018 года. Размер неустойки за период с 31.01.2018 по 01.03.2018 г. 19 рублей 06 копеек. По состоянию на 30.08.2018 г. информации о выполнении ответчиком мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в адрес истца не поступало, соглашение о расторжении договора с подписью ответчика представлено не было, в связи с чем, исполнение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 29.09.2016 г. №№ невозможно. ФИО1 выполнил только договора только в части полной оплаты за технологическое присоединение 550 рублей (п.10 Договора). На основании ст.309,310,329,330,394,779,781 ГПК РФ и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №, просит взыскать с ответчика пени в размере 19 рублей 06 копеек, расторгнуть договор от 09.04.2015 г. №-И/15; взыскать расходы по оплате государственной пошлины в размере 700 рублей.

В судебном заседании представитель истца участия не принимал, о дате и времени судебного заседания был извещен своевременно и надлежащим образом, просит рассмотреть дело в отсутствие представителя.

Ответчик ФИО1. в судебном заседании полностью признал исковые требования.

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.307 ( ч.1. ч.3) ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Согласно ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст.327.1 ГК РФ, исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству, может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.

Согласно ст.407 ГК РФ, обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

В силу ч.4 ст.450.1 ГК РФ, сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии со ст.452 ГК РФ, соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Согласно Заявке № от 01.04.2015 года на технологическое присоединение энергопринимающих устройств физического лица, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно ( с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности электроснабжение которых предусматривается по одному источнику питания, ФИО1., через представителя <данные изъяты> действующей на основании доверенности, оформил заявку на присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств в виде щита учета 380 для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт. П.8 заявки установлен класс напряжения до 1000 В включительно. П.10. точка присоединения энергопринимающего устройства заявителя определена на ближайшей (первой) опоре у границ участка. Данная заявка принята истцом за вх.№ от 01.04.2015 г.

09.04.2015 г. между истцом (сетевой организацией) и ответчиком был заключен Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя: ввод 0,4 кВ, блок учета эл.энергии и внутренние эл.установки на объекте, с учетом определенных договором характеристик. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п.1). Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Подгощское с/п, кадастровый № (п.2). Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии 25 метров от границы участка заявителя (п.3). Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (п.4). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

Согласно п.8 Договора Заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (п.п.8.1.,8.2., 8.3). Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

Размер платы за технологическое присоединение определен в 550 рублей (п.10 Договора).

П.16 Договора предусмотрено, что договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

П.18 Договора предусмотрено, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору, такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям от 06.04.2015 г., которые являются неотъемлемой части Договора от 09.04.2015 г. №, предусмотрено, что Заявитель осуществляет: монтирование своей энергопринимающей установки; выполняет испытания и представляет протоколы соответствия с действующими ПУЭ и другими НТД на объекте - жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый №; организует учет электроэнергии на границе балансовой принадлежности, в отдельном металлическом запирающимся шкафу с окошком на уровне циферблата расчетного счетчика, в легко доступном для обслуживания, достаточно свободном и нестесненном для работы месте; от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, расположенной не далее 25 м от границ участка Заявителя до ВРУ смонтировать 4-х проводное ответвление самонесущим изолированным проводом марки СИП-2 либо подземным электрическим кабелем соответствующего типа, при необходимости установить в пределах границ земельного участка дополнительные стандартные опоры. Монтаж щита учета организовать с применением монтажной ленты, исключая повреждение опоры. Также Техническими условиями установлены требования к конструкции шкафа для расчетного счетчика. П.12 установлено, срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, то есть до 08.04.2017 года.

21.10.2015 г. ответчик обратился к истцу с заявлением о продлении срока осуществления мероприятия по технологическому присоединению по договору № от 09.04.2015 г. на один год.

26.10.2015 года между сторонами было заключено дополнительное Соглашение № к договору от 09.04.2015 г. № об осуществлении технологического присоединения объекта «жилой дом», расположенный по адресу: <адрес>, Подгощское с/п, кадастровый №, по условиям которого стороны достигли соглашение о продлении срока действия договора на 12 месяцев с момента подписания настоящего дополнительного соглашения.

29.11.2016 года истцом адрес ответчика был направлен запрос «об исполнении технических условий», и просил в течение 30 календарных дней с момента получения письма письменно уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий (прибыть лично либо почтовым отправлением), с приложением копий паспорта на счетчик и протоколов испытаний установленного оборудования. Ответчику было разъяснено, что при не направлении письменного уведомления, ПАО «МРСК Северо-Запада», руководствуясь п.2 ст.328, ст.416 ГК РФ вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства по истечении срока действия договора.

11.01.2017 года ответчик вновь обратился к истцу с заявлением о продлении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № от 09.04.2015 г. на один год.

05.03.2018 года за исх. № в адрес ответчика была направлена претензия о неисполнении обязательств по договору технологического присоединения, с указанием на то, что срок исполнения мероприятий по договору с учетом подписанного дополнительного Соглашения № от 12.01.2017 г., истек 30.01.2018 г., и что до настоящего времени в адрес истца не поступило уведомление о выполнении технических условий, и том, что в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору ответчику за период с 31.01.2018 года по 01.03.2018 года начислена неустойка в размере 19 рублей 06 копеек. Истцом была предложена на договорной основе услуга по выполнению работ «Под ключ», то есть выполнение обязательств Заявителя в соответствии с требованиями технических условий и был разъяснен порядок на оформление данной услуги.

Претензия была получена ответчиком 13.04.2018 г., что подтверждается почтовым извещением.

Исследованными в судебном заседании документами установлено, что обязательства по договору не были исполнены ответчиком в установленные сроки. Сам ответчик в судебном заседании полностью признал исковые требования.

В соответствии со ст.39 ГПК РФ ответчик вправе признать исковые требования.

В данном случае признание иска ответчиком является добровольным, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

При таких обстоятельствах, Договор № от 09.04.2015 г. подлежит расторжению. С ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 19 рублей 06 копеек, начисление которой предусмотрено условиями заключенного сторонами договора.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 700 рублей, уплаченная истцом при подаче иска.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании пени, удовлетворить.

Расторгнуть Договор № от 09.04.2015 г.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» неустойку в размере 19 рублей 06 копеек, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 700 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда через Норильский городской суд Красноярского края в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий О.А.Ченцова

В окончательной форме решение изготовлено 13 ноября 2018 года.