Решение № 2-157/2026 2-157/2026(2-2138/2025;)~М-2017/2025 2-2138/2025 М-2017/2025 от 5 апреля 2026 г. по делу № 2-157/2026

Дело № 2-157/2026

УИД 50RS0022-01-2025-003114-28


Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

13 марта 2026 года г. Лобня Московская область

Лобненский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Усачевой Ю.В.

при секретаре Растворовой В.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Мособлгаз» к Погорянской ФИО8 о внесении изменений в договор о подключении и по встречному иску Погорянской ФИО9 к АО «Мособлгаз» о защите прав потребителей,

установил:

АО «Мособлгаз» обратилось в суд с иском к ответчику ФИО1 о внесении изменений в договор о подключении и просят суд с учетом уточненных исковых требований от 00.00.0000 . в порядке ст. 39 ГПК РФ внести изменения в Договор от 00.00.0000 №-................ подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между АО «Мособлгаз» и Погорянской ФИО10:

1.1. Изложить абзац первый пункта 3 Договора в следующей редакции:

«3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа определяется программой газификации. На дату внесения изменений в Договор срок выполнения мероприятий по догазификации домовладения Заявителя, расположенного по адресу: ................ - до 00.00.0000 (пункт 42704 Пообъектного плана-графика догазификации, являющегося приложением к подразделу 2 приложения к Программе Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»).».

1.2. Считать срок подключения, указанный в пунктах 6 и 8 технических условий (Приложение № к Договору) равным сроку, указанному в п.3 договора.

1.3. Изложить пункт 14 технических условий (Приложение № к Договору) в следующей редакции:

«14. Срок действия настоящих технических условий до декабря 00.00.0000 г.». Взыскать с ФИО1 в свою пользу расходы по оплате государственной пошлины в размере иные данные рублей.

В обосновании требований указав, что 00.00.0000 . между АО «Мособлгаз» и ФИО1 заключен Договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в отношении жилого дома, расположенного по адресу: ................ (кадастр.номера №). Срок выполнения мероприятий по догазификации домовладения по договору (с учетом дополнительных соглашений) - 00.00.0000 .

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к. другим сетям газораспределения урегулирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13,09.2021 №1547.

В соответствии с п. 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения составляет 200 дней, с учетом дополнительного соглашения - до 00.00.0000 .

В соответствии с п. 10 Договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 0 руб.

Постановлением Правительства МО от 31.07.2024 № 783-ПП «О внесении изменений в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» утвержден пообъектный перечень мероприятий по догазификации, в соответствии с «которым догазификация домовладения Погорянской - А.Н. была запланирована на март 00.00.0000 год.

Постановлением Правительства МО от 25.10.2024 №1289-ПП внесены изменения в программу социальной газификации, в соответствии с которыми догазификация домовладения ФИО1, также была запланирована на март 00.00.0000 год.

00.00.0000 между сторонами было заключено дополнительное соглашение к Договору, в соответствие с которым срок подключения жилого дома был приведен в соответствие с обновленной редакцией программы социальной газификации - до 00.00.0000 .

Постановлением Правительства Московской области от 23.01.2025 № 45-ПП внесены изменения в программу социальной газификации, в соответствии с которыми догазификация домовладения ФИО1, запланирована на 00.00.0000 год, редакции программы от 04.03.2025 (постановление Правительства Московской области №191-ПП) и 07.07.2025 (постановление Правительства Московской области №784-ПП) подтвердили указанный срок.

Изменения в Программу были внесены в связи с согласованием ООО «Газпром газификация» новых редакций сводного и пообъектного планов-графиков догазификации, сформированных исходя из установленного ПАО «Газпром» лимита финансирования мероприятий по социальной газификации на текущий год.

Таким образом, выполнение мероприятий по догазификации домовладения ФИО1 возможно в рамках предельного срока, установленного в новой редакции программы социальной газификации, поскольку для осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования домовладения требуется строительство газораспределительной сети и соответствующее финансирование, в связи с чем ответчику было направлено на подписание дополнительное соглашение. Ввиду отказа ФИО1 от внесений изменений в договор, истец вынужден обратиться в суд с данным исковым заявлением.

В ходе рассмотрения настоящего дела ФИО1 предъявлено встречное исковое заявление к АО «Мособлгаз» о защите прав потребителей, с учетом уточненного искового заявления от 00.00.0000 . в порядке ст. 39 ГПК РФ, просит суд взыскать с АО «Мособлгаз» в свою пользу за нарушение сроков срока подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства в пределах границ земельного участка истца к сети газораспределения неустойку за период 00.00.0000 . в размере иные данные руб., убытки, понесённые истцом в спорный период, с целью отопления дома с помощью электрического котла, из-за нарушения сроков АО «Мособлгаз» подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства в пределах границ земельного участка истца к сети газораспределения в размере иные данные руб., компенсацию морального вреда в размере иные данные руб., и принятый к рассмотрению судом в порядке ст.ст. 137, 138 ГПК РФ.

Представитель истца по доверенности ФИО5 в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала, в том числе и по доводам иска, полагала требования подлежащими удовлетворению. Встречные исковые требования не признала, просил в иске отказать по доводам возражений, которые в судебном заседании поддержала.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание явилась, возражал против удовлетворения исковых требований, предоставив письменные возражения. Встречное исковое заявление поддержала, в том числе и по доводам уточненного иска, полагала требования подлежащими удовлетворению.

Дело рассмотрено при данной явке по имеющимся материалам дела в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Суд, выслушав представителя истца, ответчика, изучив письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, приходит к следующему.

Порядок подключения объектов к сети газораспределения установлен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 00.00.0000 N 1547 (далее - Правила).

В пункте 5 названных Правил предусмотрено, что подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации (пункт 6).

В соответствии с пунктом 53 Правил для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII Правил подключения N 1547.

Пунктом 121 Правил установлен срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации.

Срок определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Как установлено судом и следует из письменных материалов дела, 00.00.0000 . между АО «Мособлгаз» и ФИО1 заключен Договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в отношении жилого дома, расположенного по адресу: ................ (кадастр.номера №). Срок выполнения мероприятий по догазификации домовладения по договору (с учетом дополнительных соглашений) - 00.00.0000 .

В соответствии с п. 10 Договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 0 руб.

Выполнение мероприятий по догазификации на территории Московской области предусмотрено Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», утвержденной Постановлением Правительства МО от 20,12.2004 № 778/50 (далее - программа социальной газификации).

АО «Мособлгаз» является исполнителем программы социальной газификации, государственным заказчиком которой является Министерство энергетики Московской области.

Постановлением Правительства Московской области от 13.07.2021 № 560/24 «О назначении регионального оператора газификации и формировании источника финансирования мероприятий по социальной газификации населенных пунктов Московской области» Правительство Московской области определило региональным оператором газификации Московской области Акционерное общество «Мособлгаз».

Постановлением Правительства МО от 31.07.2024 № 783-ПП «О внесении изменений в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» утвержден пообъектный перечень мероприятий по догазификации, в соответствии с «которым догазификация домовладения Погорянской - А.Н. была запланирована на март 00.00.0000 год.

Постановлением Правительства МО от 25.10.2024 №1289-ПП внесены изменения в программу социальной газификации, в соответствии с которыми догазификация домовладения ФИО1, также была запланирована на март 00.00.0000 год.

00.00.0000 между сторонами было заключено дополнительное соглашение к Договору, в соответствие с которым срок подключения жилого дома был приведен в соответствие с обновленной редакцией программы социальной газификации - до 00.00.0000 .

Постановлением Правительства Московской области от 23.01.2025 № 45-ПП внесены изменения в программу социальной газификации, в соответствии с которыми догазификация домовладения ФИО1 запланирована на 00.00.0000 год, редакции программы от 04.03.2025 (постановление Правительства Московской области №191-ПП) и 07.07.2025 (постановление Правительства Московской области №784-ПП) подтвердили указанный срок.

Оценив представленные по делу доказательства и установив, что принадлежащий истцу объект (домовладение, расположенное по адресу: ................ (кадастр.номера № предусмотрен Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», утвержденной Постановлением Правительства МО от 20,12.2004 № 778/50, с последующими изменениями согласно Постановления Правительства Московской области от 23.01.2025 № 45-ПП, в соответствии с которыми догазификация домовладения ФИО1 запланирована на декабрь 00.00.0000 год, суд приходит к выводу о том, что установленный в направленном истцу дополнительном соглашении к Договору от 00.00.0000 №-................ подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между АО «Мособлгаз» и Погорянской ФИО11, срок выполнения мероприятий по подключению объекта истца к сети газораспределения и пуску газа в рамках догазификации до 00.00.0000 соответствует требованиям законодательства, поскольку срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяется региональной программой газификации и может быть изменен по предложению газораспределительных организаций и организаций - собственников систем газоснабжения путем внесения соответствующих предложений в орган государственной власти субъекта Российской Федерации.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что права ответчика истцом не нарушены, а потому встречное исковое заявление о взыскании неустойки, убытков удовлетворению не подлежит.

Кроме того, в данном случае положения Закона о защите прав потребителей, устанавливающие, в том числе в пункте 6 статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", ответственность исполнителя услуг за нарушение прав потребителя в виде штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, и право потребителя на компенсацию морального вреда в случае нарушения его прав (ст. 15), подлежат применению к отношениям в сфере газификации только при оказании гражданину платных услуг.

Поскольку технологическое присоединение газоиспользующего оборудования домовладения осуществлялось в рамках догазификации без взимания платы, требования истца о компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат. Доказательств тому, что несоблюдение АО «Мособлгаз» сроков исполнения договора ущемило нематериальные блага истца, повлекло нарушение ее личных неимущественных прав, суду не предоставлено.

Анализируя изложенное в удовлетворении встречных требований ФИО1 к АО «Мособлгаз» о защите прав потребителей надлежит отказать в полном объеме.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

В связи с удовлетворением основных исковых требований АО «Мособлгаз», суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований о взыскании судебных расходов в размере иные данные руб. по уплате госпошлины при подаче иска в суд, что подтверждается письменными материалами дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования АО «Мособлгаз» к Погорянской ФИО12 о внесении изменений в договор о подключении – удовлетворить.

Внести изменения в Договор от 00.00.0000 № подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенный между АО «Мособлгаз» и Погорянской ФИО13

Изложить абзац первый пункта 3 Договора в следующей редакции:

«3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа определяется программой газификации. На дату внесения изменений в Договор срок выполнения мероприятий по догазификации домовладения Заявителя, расположенного по адресу: ................ - до 00.00.0000 (пункт 42704 Пообъектного плана-графика догазификации, являющегося приложением к подразделу 2 приложения к Программе Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»).».

1.2. Считать срок подключения, указанный в пунктах 6 и 8 технических условий (Приложение № 1 к Договору) равным сроку, указанному в п.3 договора.

1.3. Изложить пункт 14 технических условий (Приложение № 1 к Договору) в следующей редакции:

«14. Срок действия настоящих технических условий до декабря 2026 г.».

Взыскать с Погорянской ФИО14 в пользу АО «Мособлгаз» расходы по оплате государственной пошлины в размере иные данные рублей.

В удовлетворении встречных исковых требований Погорянской ФИО15 к АО «Мособлгаз» о защите прав потребителей - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Лобненский городской суд в течение месяца.

Мотивированное решение изготовлено 06 апреля 2026 года.

Судья Ю.В. Усачева