Решение № 2-1517/2024 2-1517/2024~М-692/2024 М-692/2024 от 24 апреля 2024 г. по делу № 2-1517/2024

КОПИЯ

Дело № 2-1517/2024

УИД 52RS0009-01-2024-001167-90


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 апреля 2024 года г.Арзамас

Арзамасский городской суд Нижегородской области в составе:

председательствующего судьи Попова С.Б.,

при секретаре Калошкиной Д.В.,

с участием представителя истца адвоката Маркиной Е.А., представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о понуждении, взыскании денежных средств,

у с т а н о в и л:

ФИО2 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о понуждении, взыскании денежных средств, в соответствии с которым на основании ст.309, 329, 1101 ГК РФ просит суд: обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, заключенный между ПАО «Россети и Приволжье» как сетевой организацией и ФИО2 как заявителем <дата>, в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка с кадастровым №, расположенного по адресу: <адрес>; взыскать с ПАО «Россети и Приволжье» в пользу ФИО2 по истечении 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу судебную неустойку из расчета 1000 руб. за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения; взыскать с ПАО «Россети и Приволжье» в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда 100000 руб., указывая, что ФИО2 является собственником земельного участка с кадастровым №, расположенного по адресу: <адрес>, Арзамасский муниципальный район, сельское поселение Кирилловский сельсовет, <адрес>. В соответствии с условиями типового договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между ПАО «Россети и Приволжье» и ФИО2, ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения его энергопринимающих устройств, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, по указанному адресу. Срок технологического присоединения определен в 6 месяцев со дня заключения договора. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета. Плата за технологическое присоединение внесена им <дата>, дата исполнения договора <дата>. <дата> он направил ответчику напоминание о сроке исполнения договора <дата> и просил своевременно его исполнить. <дата> он получил ответ, в котором ему сообщалось, что в целях исполнения мероприятий сетевой организацией ведутся подготовительные работы, планируемый срок завершения технологического присоединения <дата>. В установленный срок работы по технологическому присоединению не выполнены. <дата> он направил в адрес ответчика претензию.

В судебное заседание истец не явился, извещен надлежащим образом, просит рассмотреть дело в свое отсутствие, в соответствии с ч.5 ст.167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца.

Представитель истца адвокат Маркина Е.А. исковые требования поддержала.

Представитель ответчика ФИО1 иск не признала.

В соответствии с письменными возражениями ПАО «Россети Центр и Приволжье» просит отказать в удовлетворении иска.

Выслушав участвующих лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» он регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Согласно пункта 1 статьи 27 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Согласно статьи 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В судебном заседании установлено, что ФИО2 является собственником земельного участка площадью *** кв.м, с кадастровым №, расположенного по адресу: <адрес>, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

Указанные обстоятельства подтверждаются выпиской из ЕГРН (л.д.8-9).

<дата> между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ФИО2 заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, плата за технологическое присоединение составляет 43307.88 руб., в том числе, НДС 7217.98 руб., договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета (л.д.10-11, 37-38).

В соответствии с техническими условиями для присоединения к электрической сети № ННЭ/21/Р1-15-432 по заявке ФИО2 № от <дата> технологическое присоединение осуществляется с целью электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № (л.д.42).

В соответствии с техническими условиями сетевая организация осуществляет: проектирование и строительство ТП-10/0.4кВ; проектирование и строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Л-1011 ПС «Березовская» до проектируемого ТП-10/0.4кВ; проектирование и строительство ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4 проектируемого ТП-10/0.4кВ до границы участка заявителя; проектирование и монтаж линейного разъединителя; проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ Л-1011 ПС «Березовская» в части монтажа ответвительной арматуры в месте присоединения отпайки; проектирование и установка на границе балансовой принадлежности узла учета электрической энергии с применением трехфазного счетчика электрической энергии прямого включения; установка после прибора учета коммутационного аппарата в распределительной коробке, обеспечивающего самостоятельное выполнение заявителем фактического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье»; мероприятия по реализации технических условий исполнить до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Оплата по договору в размере 43307.88 руб. истцом произведена <дата>, что подтверждается платежным поручением от <дата> (л.д.41).

В установленный срок до <дата> и по настоящее время технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца в соответствии с условиями договора ответчиком не произведено.

В ответ на обращение от <дата> истцу направлен ответ о том, что проводятся подготовительные работы, планируемый срок завершения технологического присоединения до <дата> (л.д.40).

Истец направил в адрес ответчика претензию, в которой просил в течение трех дней исполнить договор (л.д.18).

В ответ на претензию истцу направлен ответ о том, что проводятся подготовительные работы, планируемый срок завершения технологического присоединения до <дата> (л.д.39).

Принимая во внимание установленные обстоятельства дела, учитывая, что сроки исполнения обязательств по договору истекли, обязательства ответчиком не исполнены, суд полагает исковые требования о понуждении ПАО «Россети Центр и Приволжье» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <дата> в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив энергоснабжение земельного участка с кадастровым №, расположенного по адресу: <адрес>, подлежащими удовлетворению, с учетом обстоятельств дела суд полагает срок 10 дней разумным для исполнения решения суда.

Учитывая, что права истца как потребителя по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям были нарушены ответчиком в связи с нарушением срока исполнения договора, суд полагает, что истцу были причинены нравственные страдания.

Учитывая обстоятельства дела, степень нарушения прав истца, требования разумности и справедливости, суд взыскивает с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда 5000 руб.

Согласно ч.3 ст.206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно п.1 ст.308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно п.1 ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истец просит суд в случае неисполнения решения суда в срок 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу взыскать с ответчика в свою пользу денежную компенсацию 1000 руб. за каждый день просрочки.

Принимая во внимание требования разумности и справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из неисполнения решения суда, суд полагает в случае неисполнения решения суда в срок 10 дней с момента вступления в законную силу взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в размере 200 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда в части осуществления технологического присоединения к электрическим сетям по день фактического исполнения.

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ, ст.333.19 НК РФ суд взыскивает с ответчика в доход местного бюджета государственную пошлину 700 руб.

Руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р е ш и л:

Исковые требования ФИО2 (паспорт №) удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН №) исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от <дата> в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив энергоснабжение земельного участка с кадастровым №, расположенного по адресу: <адрес>.

Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН №) в пользу ФИО2 (паспорт №) компенсацию морального вреда 5000 руб.

В случае неисполнения решения суда в срок 10 дней с момента вступления в законную силу взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН №) в пользу ФИО2 (паспорт №) судебную неустойку в размере 200 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда в части осуществления технологического присоединения к электрическим сетям по день фактического исполнения.

В удовлетворении исковых требований ФИО2 (паспорт №) к ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН №) о взыскании денежных средств в большем размере, отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН №) в доход местного бюджета государственную пошлину 700 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Арзамасский городской суд Нижегородской области в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья подпись С.Б.Попов

Решение изготовлено в окончательной форме 02.05.2024 года.