Решение № 12-112/2025 12-2368/2024 от 10 февраля 2025 г. по делу № 12-112/2025

№

№

Р Е Ш Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Тюмень ДД.ММ.ГГГГ

Судья Центрального районного суда г. Тюмени Ш

с участием представителя заявителя С – Д,

рассмотрев по адресу <адрес> жалобу п представителя Д, в интересах С родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> России, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> на постановление о назначении административного наказания № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области П по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ в и.о. заместителя директора по развиитию и реализации услуг филиала « Россети Тюмень» отношении С,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ, должностное лицо – и.о. заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала АО «Россети Тюмень» С признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20000 рублей.

Не согласившись с данным постановлением представитель С - Д подал жалобу, в которой просит отменить указанное постановление, поскольку в действиях С отсутствует вина за нарушение сроков технологического присоединения Ч

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Россети Тюмени» и Ч заключен договор № об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, а именно, малоэтажной застройки (ИЖС/СДД), расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок с кадастровым номером №, с заявленной максимальной мощностью 4 кВт, со сроком выполнения мероприятий по технологическому присоединению 6 месяцев, в соответствии с абз. 13 подп. «б» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

По итогам закупочных процедур заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СЭР» на выполнение полного комплекса проектно - изыскательных, строительно – монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования (по заявкам). На сегодняшний день, согласно доводам жалобы, АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети принимает все возможные меры для надлежащего исполнения обязательств по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя Ч Полагает, что в действиях и.о заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети С отсутствует вина за нарушение сроков технологического присоединения Ч, нарушение сроков технологического присоединения вызвано длительной процедурой согласования землеотвода для размещения объектов электросетевого хозяйства через публичный сервитут.

Отмечает, что административное правонарушение является малозначительным, в тоже время отсутствует вина за нарушение сроков технологического присоединения Ч, просит признать постановление о назначении административного наказания по делу № незаконным и отменить полностью.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении С, представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области, будучи уведомленными о времени и месте рассмотрения жалобы, в судебное заседание не явились, с ходатайствами об отложении жалобы не обращались, в связи с чем, жалоба рассмотрена в их отсутствие.

В судебном заседании представитель С – Д доводы жалобы поддержал по изложенным в ней основаниям.

Проверив материалы дела, выслушав участвующее лицо, изучив доводы жалобы, судья приходит к следующим выводам:

Частью 1 ст. 9.21 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 утверждены, в том числе Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

Пунктом 3 Правил установлено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В силу подп. «в» п. 7 Правил стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

В соответствии с абз. 12 подп. «б» п. 16 Правил договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в качестве существенных условий должен содержать срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно п. 104 Правил, наличие заключенного заявителями, указанными в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, договора подтверждается документом об оплате такими заявителями счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил.

Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, со дня оплаты заявителем счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. «б» п. 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Закона об электроэнергетике.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Факт совершения С указанного административного правонарушения и его виновность подтверждаются представленными в материалах дела доказательствами, в том числе, сведениями, отраженными в протоколе об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, чеком об оплате Ч услуг по технологическому присоединению, порядком, определяющим распределение обязанностей между директором филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети, его заместителями, главным бухгалтером, заместителями главного инженера филиала.

Таким образом, действия С как должностного лица образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.

Довод жалобы о том, что превышение сроков выполнения мероприятий по договору вызвано длительной процедурой согласования землеотвода для размещения объектов электросетевого хозяйства через публичный сервитут, несостоятелен. С не представлены какие-либо доказательства того, что им предприняты все необходимые и достаточные действия по надлежащему исполнению своих должностных обязанностей в срок.

Довод жалобы об отсутствии в действиях С состава административного правонарушения, является несостоятельным и опровергается материалами дела об административном правонарушении.

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что должностное лицо подлежит административной ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. В данном случае вина С в совершении правонарушения заключается в пренебрежительном отношении и.о. заместителя директора по развитию и регулированию услуг Управления филиала АО «Россети Тюмень» к исполнению своих обязанностей, что влечет угрозу жизни, здоровью, окружающей среде.

В соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено (статья 2.4 КоАП РФ), допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц.

Согласно п. 5.4 раздела 5 Порядка, определяющего распределения обязанностей между директором филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети, его заместителями, главным бухгалтером, заместителями главного инженера филиала в основные обязанности С входит в том числе: организация предоставления услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям; организация работы по взаимодействию с клиентами филиала; организация работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) физических и юридических лиц к сетям Филиала, в том числе организация рассмотрения заявок на заключение договора оказания услуг по передаче электроэнергии, подготовка необходимой документации, оформление договора.

Согласно п. 5.2 Порядка, в обязанности С также входит координация, организация, контроль деятельности службы технологического присоединения и взаимодействия с клиентами.

Таким образом, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей привело к нарушению АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети сроков по технологическому присоединению.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

В соответствии с п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Обстоятельств, указывающих на малозначительность совершенного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ, в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, из содержания материалов дела и доводов жалобы не усматривается, в связи с чем, довод представителя о малозначительности совершенного С административного нарушения, является несостоятельным.

При таких обстоятельствах, судья находит, что административное наказание С назначено в соответствии с санкцией, установленной ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену обжалуемого постановления не установлено.

При производстве по делу об административном правонарушении порядок и срок давности привлечения к административной ответственности, принцип презумпции невиновности не нарушены.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.6, п. 1 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, судья

Р Е Ш И Л:

Постановление о назначении административного наказания № ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное заместителем руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области П по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ в отношении исполняющего обязанности заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала «Россети Тюмень» С оставить без изменения, жалобу представителя С - Д – без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение 10 календарных дней со дня вручения или получения его копии, путем подачи жалобы через Центральный районный суд г. Тюмени.

Судья подпись Ш