Решение № 2-4344/2018 2-4344/2018~М-4223/2018 М-4223/2018 от 23 сентября 2018 г. по делу № 2-4344/2018

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 сентября 2018 года Видновский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Гоморевой Е.А., при секретаре Мизгалевой И.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ФИО2 к АО «Московская объединенная электросетевая компания» о возложении обязанности осуществить действия по технологическому присоединению

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в суд к ответчику Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» (далее АО «Мособлэнерго») с иском об обязании исполнить обязательства, предусмотренные договором № от 15.12.2017г., а именно: осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <адрес>, Новохаритоново, участок 37, кадастровый № к электрическим сетям, мотивируя свои требования тем, что в соответствии с условиями Договора, Ответчик обязался произвел технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающие устройства, расположенные на земельном участке истца, а истец обязался оплатить эти расходы в соответствии с условиями Договора. Согласно п. 3 Договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагается присоединяемый объект. Технические условия являются неотъемлемой частью Договора и срок их действия составляет 4 года со дня заключения Договора (п. 4 Договора). Согласно п. 10 технических условий от 15.12.2017г., сетевая организация осуществляет: мероприятия для технического присоединения (смонтировать ТП-проекты.1717746, место установки, тип ТП, количество и мощность трансформаторов определяется проектов; от РУ-0,4 кВ ТП-проект.1717746 до границы участка построить ЛЭП-0,4 кВ. Тип ЛЭП, трассу, марку и сечение определить проектом) и мероприятия по усилению существующей электрической сети (проектное решение определяется необходимостью реконструкции существующей ВЛ-6 кВ направлением РП-5 – ТП-505). Согласно п. 11 технических условий истец обязался осуществить монтаж ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения; от точки присоединения до ВРУ объекта монтирует ЛЭП в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения, а также иные мероприятия, установленные Техническими условиями.

Истец свои обязательства, установленные Техническими условиями от 15.12.2017г. исполнила, что подтверждается заявлением о выполнении ТУ от 09.01.2018г. Услуги по договору были оплачены истцом в полном объеме в размере 550,00 рублей, что подтверждается кассовым чеком № от 15.12.2017г.

Ответчик не исполнил на дату предъявления иска принятых на себя обязательств по Договору и не произвел технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающие устройства, расположенные на земельном участке истца. 02.07.2018г. истец получил письменное уведомление от ответчика о невозможности подключения к сетям в связи с тем, что в адрес ответчика поступил ответ от Конкурсного управляющего НП «АХУ поселка «Лукошкино» с отказом от согласования рабочего проекта.

Указанные действия ответчика истец считает незаконными по следующим основаниям: энергопринимающие устройства истца ранее не были присоединены к сетям электросетевого хозяйства. Истец ведет садоводческое хозяйство индивидуально. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройство и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизации) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

В соответствии с аб.2-4 п. 8(5) Правил технологического присоединения, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения. При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории этого объединения, и требовать за это плату.

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте налогового органа в отношении ответчика, ответчик является территориальной сетевой организацией, зарегистрировано в качестве юридического лица 263.11.2014г., основным видом деятельности которого является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Учитывая вышеизложенное обстоятельства, а также отсутствие вины истца в нарушении ответчиком сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, истец считает действия ответчика незаконными.

Представители истца ФИО4 и ФИО5, действующие на основании доверенности, в судебном заседании поддержали заявленные ФИО2 требования, дополнительно пояснили, что в соответствие с заключенным договором о технологическом присоединении к электрическим сетям, срок исполнения ответчиком обязательств по технологическому присоединению составил 6 месяцев с момента заключения договора. В установленный срок ответчик свои обязательства не исполнил. Попытка согласования проекта строительства с собственником земли со стороны ответчика была предпринята лишь в последний день, предусмотренный Договором на исполнение технологического присоединения и после того, как истец через своего представителя обратился к Директору Раменского филиала АО «Мосэнерго» с указанием на срыв сроков по технологическому присоединению. До этого никаких попыток согласования проекта со стороны ответчика не было, что говорит о бездействии ответчика и о его уклонении от исполнения договора. При этом, согласно заключенному между истцом и ответчиком договору о технологическом присоединении, обязательства по урегулированию отношений с третьими лицами лежат на ответчике. Неисполнение ответчик мотивирует отказом третьей стороны – НП «АХУ поселка Лукошкино» - фактического собственника земельных участков общего пользования поселка от согласования рабочего проекта. С целью досудебного урегулирования истец направила в адрес ответчика письмо об исполнении ответчиком взятых на себя по договору обязательств. В ответ на письмо, ответчик сообщил, что в адрес НП «АХУ поселка Лукошкино» направлена претензия о необходимости согласования в течение 30 дней рабочего проекта и в случае отказа в согласовании, ответчик обратиться в судебном порядке за разрешением данного вопроса с согласованием. Однако до настоящего времени ответчик так и не обратился в судебном порядке за разрешением данного вопроса с согласованием проекта, исковое заявление им не подано в установленные законом сроки.

Однако согласно Постановления Правительства РФ №861 данное согласование проекта с собственником земли не требуется. Кроме того, объекты электрохозяйства – опоры ЛЭП и ТП 0,4 Кв, имеющиеся в дачном поселке «Лукошкино», не состоят на балансе НП «АХУ поселка Лукошкино», согласно инвентаризационной описи, проведенной конкурсным управляющим указанного НП в рамках проведения процедуры ликвидации данного юридического лица. Соответственно, технологическое присоединение по мнению истца в рамках заключенного договора может быть осуществлено ответчиком без строительства новых объектов, предусмотренных Проектом, а использованием имеющихся в поселке объектов электрохозяйства. На основании изложенного, представители истца просят обязать ответчика исполнить свои обязательства по указанному договору и осуществить технологическое присоединение земельного участка со строением, принадлежащего истцу в 30-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

Представитель ответчика АО «Мособлэнерго» в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований. Письменный отзыв приобщен к материалам. Дополнительно представитель ответчика пояснил, что были предприняты все необходимые действия, чтобы выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца, предусмотренные Договором и техническими условиями. Однако в результате действий НП «АХУ поселка Лукошкино» не представляется возможным осуществить мероприятия, предусмотренные Договором и техническими условиями в срок, предусмотренный п. 5 Договора. В настоящее время ответчик готовит исковое заявление к НП «АХУ поселка Лукошкино» для направления его в Арбитражный суд. В случае удовлетворения судом исковых требований ответчик не сможет исполнить судебное решение до урегулирования вопроса с НП «АХУ поселка Лукошкино» по согласованию рабочего проекта для строительства линий электропередач для электроснабжения Заявителя. На основании изложенного просит суд отказать в удовлетворении заявленных истцом исковых требований.

Представитель третьего лица НП «АХУ поселка Лукошкино» в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещался надлежащим образом, об уважительности причин неявки суду не сообщил.

С учётом положений ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил рассмотреть дело по существу в отсутствие представителя третьего лица НП «АХУ поселка Лукошкино».

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно ст.26 ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом (абз.2 п. 3 Правил технологического присоединения).

В соответствии с п.1 ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со ст.540 ГК РФ в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным ст.546 настоящего Кодекса.

Договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

Материалами дела установлено, что истцу на праве собственности принадлежит земельный участок со строением, расположенный по адресу: <адрес>, Новохаритоново с., участок 37, кадастровый №, запись о регистрации права в ЕГРП сделана ДД.ММ.ГГГГ (л.д.19)

Из материалов дела следует, что между АО «Мособлэнерго» (сетевая организация) и ФИО2 заключен договор №/РМ от 15.12.2017г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) (л.д. 13-14).

В соответствии с п.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с ч.1 ст.539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В соответствии с п.10 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам <адрес> от 26.03.2013г. №-Р и составляет 550,00 руб. с учетом НДС.

В соответствии с п.11 договора, оплата, указанная в п.10 договора, осуществляется заявителем в течение десяти дней с даты заключения настоящего договора.

Заявителем произведена оплата согласно условиям договора, что подтверждается кассовым чеком № от 15.12.2017г. (л.д.16).

Пункт 18 Правил N 861 предусматривает, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий сетевой организацией и заявителем, включая проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий. Исходя из содержания Правил N 861, выполнение технологического присоединения в установленные сроки зависит от действий обеих сторон по договору.

Согласно п. 18 Правил N 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.

Согласно п. 16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором, расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В соответствии с п. п. 1, 2, 6 указанного договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт.

Согласно п. 11 Технических условий от 15.12.2017г. истец обязался осуществить ряд мероприятий в том числе: смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения; от точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения; предусмотреть установку устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности и пр.

В соответствии с п.10 Технических условий от ДД.ММ.ГГГГ, сетевая организация осуществляет мероприятия для технологического присоединения (смонтировать ТП-проект.1717746, место установки, тип ТП, количество и мощность трансформаторов определить проектов. От РУ-0,4 кВ ТП-проет.1717746 до границы участка построить ЛЭП-0,4кВ. Тип ЛЭП, трассу, марку и сечение определить проектом), а также мероприятия по усилению существующий электрической сети: проектным решением определить необходимость реконструкции существующей ВЛ-6 кВ направлением РП-5-ТП-505.

Как установлено в судебном заседании, установленные Техническими условиями обязательства истцом исполнены в полном объеме, что подтверждается заявлением о выполнении ТУ от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно предоставленной в материалы дела переписке между сторонами следует, что в установленный договором шестимесячный срок ответчик не исполнил принятых на себя обязательств по договору, проект строительства для технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка со строением, принадлежащим истцу согласован не был, технологическое присоединение произведено не было.

Ответчиком в ходе судебного разбирательства не оспаривалось, в установленный договором шестимесячный срок, обязательства в части проектирования и строительства для технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка со строением, принадлежащими истцу до настоящего времени не исполнено в связи с тем, что проведения данных работ не представляется возможным по причине отказа в согласовании проектной документации сетевой организации со стороны НП «АХУ поселка Лукошкино».

В своих возражениях ответчик пояснил, что во исполнение п. 6 Договора и п. 10 Технических условий ответчик выполнил следующие мероприятия: заключен договор подряда на выполнение проектных работ от 02.11.2017г. №П/17(П)-ДКС по объекту: «Строительство МТП-1717746, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: <адрес>, участок №, ТУ №, ТЗ № от ДД.ММ.ГГГГ; заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ от 02.11.2017г. №Р/17(С)-ДКС по объекту: «Строительство МТП-1717746, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по указанному адресу; разработано техническое задание № от 28.02.2018г. на проектирование объекта: Строительство МТП-1717746, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя; подготовлен рабочий проект (электроснабжение) по указанному объекту

В адрес НП «АХУ поселка Лукошкино» ответчиком было направлено письмо (исх. №СКС-297/18 от 15.06.2018г.) с указанием на согласование рабочего проекта по указанному объекту, поскольку в соответствии с п. 10 Технического задания от 28.02.2018г. и рабочим проектом строительство линий электропередач до границ земельного участка Заявителя будет проходить по землям общего пользования НП «АХУ поселка Лукошкино», где находятся инженерные коммуникации, принадлежащие НП «АХУ поселка Лукошкино». Согласно письменным возражениям ответчика, в связи с тем, что строительство линий электропередач, для электроснабжения участка истца, будет проходить по землям общего пользования НП «АХУ поселка Лукошкино», ответчик считает необходимым согласование рабочего проекта с собственником земель общего пользования. Альтернативные пути электроснабжения истца отсутствуют.

Согласно ответу конкурсного управляющего НП «АХУ поселка Лукошкино» (исх. № от 25.06.2018г.) выполнение ответчиком мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных п. 10.1.1 и 10.1.2. Технических условий не представляется возможным в святи с тем, что в поселке «Лукошкино» выполнены линии электропередач и повторное выполнение работ по вышеуказанному проекту с установлением дополнительных опор на землях общего пользования поселка «Лукошкино», может перекрыть собственникам въезд на их земельные участка, принадлежащие им на праве собственности. Дополнительно указано, что при визуальном осмотре территории было выявлено, что ранее к земельному участку № уже выполнено подключение электросетей по существующим опорам с установлением трубостойки, щита со счетчиком с подключением к электрическим сетям поселка «Лукошкино». Однако в документах поселка согласие/согласование на производство вышеуказанного подключения не обнаружено.

В своих ответах (исх. № от 11.07.2018г. и № от 20.08.2018г.) на обращение истца ответчик пояснил, что для выполнения строительно-монтажных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта истца необходимо соблюдение обязательного условия - согласование рабочего проекта с НП «АХУ поселка Лукошкино». Поскольку НП «АХУ поселка Лукошкино» уклоняется от согласования проекта, ответчиком была направлена в адрес НП «АХУ поселка Лукошкино» соответствующая претензия и в случае ее неисполнения, ответчиком будет разрешаться данный вопрос в судебном порядке.

Однако суд не может согласиться с утверждением ответчика о невозможности выполнения строительно-монтажных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта истца без соблюдения порядка согласования рабочего проекта по следующим основаниям:

Согласно п. 1 ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Исходя из представленных истцом в материалы дела документам следует, что договор технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств на объекте истца между сторонами был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за оказываемые ответчиком услуги была произведена истцом ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждено кассовым чеком № от 15.12.2017г. Возложенные Техническими условиями от ДД.ММ.ГГГГ на истца обязательства выполнены, что подтверждается заявлением о выполнении ТУ от 09.01.2018г.

Срок выполнения ответчиком мероприятий по договору составляет шесть месяце со дня заключения договора. Таким образом, срок выполнения всех мероприятий ответчиком по договору определен до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с условиями указанного договора, ответчик приступает к выполнению своих обязательств по нему только после выполнения технических условий со стороны истца.

Ответчиком не было представлено суду доказательств того, что в определенный договором срок сетевой организацией были надлежащим образом предприняты все меры для исполнения взятых на себя обязательств: согласование проекта, проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению.

Рабочий проект на согласование в адрес НП «АХУ поселка Лукошкино» был направлен ответчиком только ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в последний день, предусмотренный договором на исполнение технологического присоединения и все последующие действия по согласованию проекта, в том числе: претензия об обязании согласовать проект, были совершены ответчиком уже после того, как истек обусловленный договором срок.

Таким образом, ответчик допустил нарушение сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объекта истца, изменив их в одностороннем порядке, что является незаконным и нарушающим права и интересы истца.

В соответствии со ст.26 Федерального закона от 26.03.2003г № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Владелец энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке, по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к своим сетям иного владельца объекта электроэнергетики (иного потребителя) при условии соблюдения выданных ранее технических условий.

В этом случае, между указанными владельцем энергопринимающего устройства и иным потребителем заключается договор технологическое присоединение, плата по такому договору устанавливается в соответствии с правилами и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей, и деятельность по оказанию услуг по технологическому присоединению и услуг по передаче электрической энергии регулируется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для сетевых организаций.

Согласно абз.2-4 п. 8(5) Правил технологического присоединения, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения.

При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории этого объединения, и требовать за это плату. В ответе конкурсного управляющего НП «АХУ поселка Лукошкино» указано, что объекты электрохозяйства – опоры ЛЭП и ТП 0,4 кВ, имеющиеся в дачном поселке «Луковшкино», не состоят на балансе НП «АХУ поселка Лукошкино» исходя из инвентаризационной описи, проведенной конкурсным управляющим указанного НА в раках проведения процедуры ликвидации юридического лица. В связи с чем, технологическое присоединение в рамках заключенного с истцом договора может быть осуществлено ответчиком и без строительства новых объектов, предусмотренных проектом, а с использованием имеющихся в поселке.

Принимая во внимание, что до настоящего времени ответчиком условия договора не исполнены, суд признает требования истца об обязании ответчика исполнить обязательства, предусмотренные договором № от 15.12.2017г., а именно: осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <адрес>, № кадастровый № к электрическим сетям, обоснованными и подлежащими удовлетворению, установив срок исполнения не позднее одного месяца с момента вступления решения в законную силу.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные судебные расходы.

Таким образом, с АО»Мособлэнерго» в пользу ФИО2 подлежит взысканию госпошлина в размере 300,00 рублей, уплаченная истцом при подаче искового заявления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

Обязать АО «Московская областная энергосетевая компания» в срок не позднее одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <адрес>, участок 37, кадастровый № к электрическим сетям по условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между АО «Московская областная энергосетевая компания» и ФИО2.

Взыскать с АО «Московская областная энергосетевая компания» в пользу ФИО2 компенсацию расходов по оплате госпошлины – 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Мособлсуд в течение месяца через Видновский суд.

Судья Гоморева Е.А.