Решение № 2-4417/2017 2-4417/2017~М-4001/2017 М-4001/2017 от 30 октября 2017 г. по делу № 2-4417/2017

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 октября 2017 года Свердловский районный суд г.Иркутска

в составе председательствующего судьи Новоселецкой Е.И.

при секретаре Ивановой К.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4417/17 по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств оплаченных по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 о взыскании суммы неосновательного обогащения. В качестве оснований иска указано, что <Дата обезличена> между истцом и ответчиком был заключен договор подряда <Номер обезличен> от <Дата обезличена>.

Предметом договора явилось выполнение следующих видом работ: бетонные работы, сруб дома, крыша, черновые полы, потолки, колоды, веранда.

Условиями договора срок выполнения работ определен с <Дата обезличена> по <Дата обезличена>.

Стоимость работ по договору составила 460 000 рублей.

Во исполнение условий договора истец передала ответчику денежную сумму в размере 460 рублей.

Ответчиком до настоящего времени работы по договору не выполнены.

В связи с чем, истец просит взыскать с ФИО2 сумму, оплаченную по договору в размере 460 000 рублей проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 83 571,27 рублей, в счет возмещения расходов по оплате госпошлины 8 636 рублей.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, просила рассмотреть дело в ее отсутствие.

В силу ч. 5 ст. 167 ГПК РФ суд с учетом мнения лиц, участвующих в деле, полагает возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие истца ФИО1

В судебном заседании представитель истца ФИО1 - ФИО3, действующий на основании доверенности, исковые требования поддержал, по существу дал аналогичные пояснения.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.

В силу ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. В соответствии со ст. 10 ГК Российской Федерации, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Добросовестное пользование процессуальными правами отнесено к условиям реализации одного из основных принципов гражданского процесса - принципа состязательности и равноправия сторон.

Суд предпринял все необходимые меры для своевременного извещения ответчика о времени и месте судебного заседания. Однако, в нарушение ст. 35 ГПК РФ, ответчик не получает почтовую корреспонденцию без уважительных причин.

В силу ст.233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствии, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

В силу ст.234 ГПК РФ, при рассмотрении дела в порядке заочного производства суд исследует доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое именуется заочным.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 309 ГК Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии с положениями ст. 702 ГК Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Как установлено в судебном заседании <Дата обезличена> между ФИО1 и ФИО2 заключен договор подряда по условиям которого подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить следующие работы: бетонные работы, сруб дома, крыша, черновые полы, колоды, веранда.

П. 2.1. договора сроки выполнения работ определены следующим образом: начало работ <Дата обезличена>, окончание работ <Дата обезличена>,

Согласно п. 6.1, 62 договора общая стоимость работ по договору составляет 950 000 рублей. Оплата производится поэтапно.

Из представленной суду расписки следует, что ФИО2 получил по договору подряда от <Дата обезличена> денежные средства в размере 260 000 рублей – <Дата обезличена> и 200 000 рублей <Дата обезличена>.

Как установлено в судебном заседании работы по строительству дома в установленный договором срок выполнены не были.

В связи с нарушением сроков выполнения работ истец ФИО1 отказалась от дальнейшего исполнения договора.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что при расторжении договора с ответчика подлежит взысканию сумма полученного и неосвоенного аванса.

Ответчиком ФИО2 в силу ст. 56 ГПК РФ не представлены доказательства выполнения работ по договору подряда.

При таких обстоятельствах оценив представленные доказательств в совокупности и каждое в отдельности, суд приходит к выводу, что с ответчика ФИО2 в связи с расторжением договора подряда подлежит взысканию сумма полученного и не освоенного аванса в размере 460 000 рублей.

В силу ч. 1 ст. 395 ГПК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> составляет 83 571,27 рублей, исходя из следующего расчета:

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

с

по

дней

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

8

10,81

460 000,00 ? 8 ? 10.81% / 365

1 089,88 р.

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

33

9,89

460 000,00 ? 33 ? 9.89% / 365

4 113,16 р.

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

29

9,75

460 000,00 ? 29 ? 9.75% / 365

3 563,42 р.

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

30

9,21

460 000,00 ? 30 ? 9.21% / 365

3 482,14 р.

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

33

9,02

460 000,00 ? 33 ? 9.02% / 365

3 751,33 р.

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

28

9,00

460 000,00 ? 28 ? 9% / 365

3 175,89 р.

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

17

7,18

460 000,00 ? 17 ? 7.18% / 365

1 538,29 р.

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

24

7,18

460 000,00 ? 24 ? 7.18% / 366

2 165,77 р.

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

25

7,81

460 000,00 ? 25 ? 7.81% / 366

2 453,96 р.

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

27

9,00

460 000,00 ? 27 ? 9% / 366

3 054,10 р.

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

29

8,81

460 000,00 ? 29 ? 8.81% / 366

3 211,08 р.

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

34

8,01

460 000,00 ? 34 ? 8.01% / 366

3 422,85 р.

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

28

7,71

460 000,00 ? 28 ? 7.71% / 366

2 713,25 р.

460 000,00 р.

<Дата обезличена>

<Дата обезличена>

13

7,93

460 000,00 ? 13 ? 7.93% / 366

1 295,67 р.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору с него подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> в размере 83 571,27 рублей.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца также следует взыскать судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 636 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 233, 234 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 денежные средства, оплаченные по договору подряда от <Дата обезличена> в размере 460 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с <Дата обезличена> по <Дата обезличена> в размере 83 571 рубль 27 копеек, в счет возмещения расходов по оплате госпошлины 8 636 рублей.

Ответчик вправе подать в Свердловский районный суд г. Иркутска заявление об отмене решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами путем подачи апелляционной жалобы в Иркутский областной суд через Свердловский районный суд г. Иркутска в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий судья: Е.И.Новоселецкая

....