Решение № 2-327/2026 2-7344/2025 от 16 апреля 2026 г. по делу № 2-327/2026

дело № 2-327/2026 (2-7344/2025;)

50RS0028-01-2025-003119-83


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«26» марта 2026 года

г. Пушкино Московская область

Пушкинский городской суд Московской области

в составе:

председательствующего судьи Малюковой Т.С.,

при секретаре Капрару Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО "Мособлгаз" об обязании подключить дом к системе газоснабжения, о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику в котором просит: взыскать неустойку за ненадлежащее исполнение условий по договору о подключении к системе газоснабжения за период с 17.08.2023г. по 17.12.2025г. в размере 4 086 946 руб.; взыскать компенсацию морального вреда в размере 320 000 руб.; штраф в размере 50% от присужденной суммы; обязать ответчика подключить жилой дом по адресу: <адрес>, мкр.Новое Ельдигино, <адрес> системе газоснабжения.

В обоснование иска указано, что 17.02.2022г. между истцом и ответчиком был заключен договор №/ТП22/2-К0189 о подключении к системе газоснабжения дома по адресу: <адрес>, мкр.Новое Ельдигино, <адрес>. В соответствии с п.2.1 Договора, ответчик принял на себя обязательство осуществить технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения установленной максимальной нагрузки. Также, согласно с данным пунктом договора, истец принял на себя обязательства оплатить оказанные услуги и произвести подготовку сети газопотребления и газоиспользующего оборудования. Принятые истцом обязательства, исполнены в полном объёме: произведена подготовка оборудования по подключению к системе газоснабжения, услуги по подключению к сети газоснабжения оплачены. Согласно п.3 Договора, общий срок подключения объекта капитального строительства, составляет 1,5 года с даты заключения договора. В связи с отсутствием согласия собственника газовой трубы на присоединение к его трубе, в 2023г. ответчиком было сообщено о намерении подачи искового заявления в суд для решения данного вопроса. В июне 2024г., уточняя сроки подключения газа, ответчик сообщил, что решение суда получено и в августе 2024г. будет произведено подключение газа к дому истца. В тоже время попытки подключения газа были пресечены собственником газовой трубы, т.к. выяснилась незаконность действий ответчика в подключении газа – отсутствие решения суда. 25.10.2024г. истцом в адрес ответчика была направлена претензия о выплате неустойки за неисполнение договорных обязательств. В ответ на претензию ответчик в очередной раз обещал обратится в суд для разрешения подключения дома истца к газопроводу.

Изначально истец обратился в Мытищинский городской суд <адрес>, определением Мытищинского городского суда <адрес> от <дата> гражданское дело передано по подсудности в Пушкинский городской суд <адрес> для рассмотрения по существу.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о слушании дела извещен; представитель истца по доверенности ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержала, просила удовлетворить.

Представитель ответчика АО "Мособлгаз" по доверенности ФИО3 в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, по доводам изложенных в письменных возражениях.

Представители третьего лица ООО "Стоунтэкс" в судебное заседание не явились, о слушании дела извещены.

При таких обстоятельствах с учетом разумности сроков судебного разбирательства, надлежащем уведомлении сторон о дате и времени рассмотрения дела по месту регистрации, отсутствии сведений о причинах неявки сторон, суд, в соответствии со ст.ст. 167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в отсутствие не явившихся лиц.

Суд, выслушав явившихся участников процесса, исследовав материалы дела, приходит к следующему выводу.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, помимо прочего из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Ст. 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

На отношения, связанные с заключением договоров об оказании услуг, стороной которых является гражданин, использующий услугу в личных целях, распространяются положения Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".

В силу ст. 27, 28 Закона "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг).

По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

При этом Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

Согласно ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Судом установлено, что 17.02.2022г. между ФИО1 и АО "Мособлгаз" заключен договор №/ТП22/2-К0189 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.

По настоящему договору исполнитель обязуется осуществить подключение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства жилой дом к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с к.н.50:13:0040301:409, расположенного по адресу: <адрес> и оплатить услуги по подключению. Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме, согласно приложению №. Срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуку газа составляет 1,5 года со дня заключения настоящего договора.

Согласно п.9 Договора, размер платы за подключение определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных Распоряжением Комитета по ценам и тарифам <адрес> от 15.12.2021г №-Р и составляет 144 460,46 руб., которые вносятся поэтапно.

В материалы дела представлено платёжное поручение № от 25.02.2022г. на сумму 36 115,11 руб., иных документов, подтверждающих факт оплаты по договору истцом не представлено.

Согласно п.22 Договора, мониторинг выполнения заявителем мероприятий по подключению, указанных в технических условиях, проводится путем обеспечения доступа исполнителя к газоизолирующему оборудованию и (или) сети газопотребления заявителя.

Пункт 23 Договора устанавливает порядок проведения мониторинга выполнения заявителем технических условий, которые включают в себя, в том числе подачу заявителем уведомления о выполнении технических условий с приложением документов в соответствии с п.24 настоящего договора.

Пункт 24 Договора предусматривает, что для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий заявитель не позднее 30 дней до окончания срока осуществления мероприятий по подключению представляет исполнителю уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных п.95 технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, а также копии сертификатов соответствия на газоиспользующее оборудование и (или) сопроводительной технической документации, содержащей сведения о сертификации.

В соответствии с действующими Правилами подключения (пункт 74), установленными Постановлением Правительства от <дата> N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" заявитель обязан при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических условий о присоединении в соответствии с подпунктом "б" пункта 72 настоящих Правил представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Указанные положения, в том числе закреплены п.6 Договора.

Для выполнения возложенных обязательств, истцом был заключен договор от 17.02.2022г. № о предоставлении комплексной услуги по газификации с ООО "Стройгазсервис".

Предметом договора является выполнение комплекса работ и услуг по газификации и газоснабжению объекта индивидуально жилищного строительства – жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, с к.н.50:13:0040301:40, включающего следующие мероприятия: регистрация в личном кабинете клиента АО "Мособлгаз", подача заявления на получение технических условий и договора технологического присоединения на условиях и в сроки, указанные в приложении № к настоящему договору; проектирование и строительство сети газораспределения Объекта на территории земельного участка, принадлежащего заказчику, монтаж внутридомового газопровода и газоиспользующего оборудования на условиях и в сроки, указанные в приложении № к настоящему договору.

В соответствии с пунктом 4.1.8 к приложению № Договора (порядок проектирования и строительства газопровода на территории земельного участка), по окончании строительно-монтажных работ, после предоставления Заказчиком всех необходимых документов в соответствии с перечнем, подготовить исполнительно-техническую документацию для сдачи в РЭС и в филиал АО "Мособлгаз".

ООО "Стройгазсервис" был подготовлен проект №К0189-69/42-ГСН.ГСВ.0302.

15.03.2022г. истец заключил договор подряда № на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству газопровода-ввода с ООО "Стоунтэкс".

В соответствии с п.1.1 Договора, в целях выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, уч. с к.н.50:13:0040301:409 к сети газораспределения Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными привлеченными силами комплекс строительно-монтажных работ по устройству сети газопотребления, для газоснабжения жилого строения, расположенного по вышеуказанному адресу, согласно проектной документации №К0189-69/42-ГСН.ГСВ.0302, разработанной ООО "Стройгазсервис" и утвержденной в установленном порядке.

В соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью указанного договора, в перечень основных работ, в том числе входит: организация и проведение приёмочной комиссии с участием представителя строительного контроля Заказчика и АО "Мособлгаз"; подготовка комплекта исполнительно-технической документации для получения положительного заключения АО "Мособлгаз" на врезку законченного строительством газопровода-ввода и пуск газа.

По итогам произведенных работ был составлен акт приемки законченного строительством объекта сети газопотребления газопровод низкого давления для газоснабжения жилого дома по спорному адресу от <дата>. Указанный акт составлен в присутствии владельца – ФИО1, подрядчика в лице генерального директора ООО "Стоунтэкс", представителя заказчика, осуществляющий строительный контроль в лице инженера ООО "Стоунтэкс". Представитель АО "Мособлгаз" при приемки работ не присутствовал.

В итоговом судебном заседании представитель истца пояснила суду, что проектная документация в АО "Мособлгаз" истцом не передавалась, полагая, что данную обязанность должна была исполнить подрядная организация.

Как указывает ответчик, мероприятия по созданию сети газораспределения до границ земельного участка заявителя выполнены АО "Мособлгаз"в полном объёме и в соответствии с разработанным проектом «Газопровод низкого давления, проложенный в мкр.Новое <адрес>а <адрес>, К-0189-6/42 (Технологическое присоединение)», за исключением врезки в газопровод-источник. Представителем АО "Мособлгаз" неоднократно осуществлялся выезд для выполнения мероприятия, но со стороны собственника газопровода-источника чинилтсь препятствия.

Указанные обстоятельства подтверждаются решением Пушкинского городского суда <адрес> от 28.05.2025г. по гражданскому делу 2-513/2025 по иску АО «Мособлгаз» к ФИО4 о нечинении препятствий в подключении к газопроводу, решением суда постановлено: Обязать ФИО4 (паспорт <...>) не чинить препятствий АО «Мособлгаз» (ИНН <***>) по подключению жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>, г.о.Пушкинский, <адрес>, мкр.Новое Ельдигино, к подземному распределительному газопроводу низкого давления, протяженностью 217 п.м, с кадастровым номером №, расположенному по адресу: <адрес>, г.о.Пушкинский, <адрес>, мкр.Новое Ельдигино, путем выдачи согласия на подключение. В случае неисполнения ответчиком решения суда в 10-дневный срок со дня вступления в законную силу - согласие ответчика на подключение считать полученным.

Указанное решение суда вступило в законную силу <дата> после апелляционного обжалования.

Таким образом, осуществление технологического присоединения газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, не было осуществлено ввиду отсутствия согласия собственника газопровода источника, территориально и технически позволяющего осуществить пуск газа в домовладение истца.

Вместе с тем, несмотря на подготовленную истцом техническую документацию, до настоящего времени в нарушение п.6 Договора №/ТП22/2-К0189 а также п.74 Правил подключения, установленными Постановлением Правительства от <дата> N 1547, истцом не выполнены встречные обязательства, данные документы ответчику не переданы, доказательств готовности сети газораспределения, ранее сроков указанных в Программе истцом в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено, кроме того истцом не представлены доказательства о произведении оплаты по договору, предусмотренном п.9 Договора.

Разрешая заявленные требования, суд приходит к выводу о том, что несмотря на нарушение сроков исполнения обязательств по фактическому подключению и пуску газа, оно обусловлено не виновными действиями АО "Мособлгаз", а нарушением исполнения встречных обязательств со стороны истца, а также чинением препятствий со стороны собственника газопровода-источника, в связи с чем оснований для удовлетворения заявленных ФИО1 исковых требований к АО "Мособлгаз" об обязании подключить дом к системе газоснабжения, о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов не имеется.

Иные доводы также были предметом подробного судебного исследования, однако не влияют на выводы суда.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 к АО "Мособлгаз" об обязании подключить дом к системе газоснабжения, о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме – <дата>.

Судья: