СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 января 2020 г. по делу № А41-76394/2019

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

9_9256318

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-76394/2019
г. Москва
15 января 2020 года.
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-76394/2019 по иску ООО "СТРОЙПРОМ" (ОГРН <***>) к ГУП МО УЕЗ "МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ" (ОГРН <***>) о взыскании задолженности по договору подряда № 36/СП-2017 от 12.07.2017 в размере 13 659 961,61 руб., штрафа в размере 1 262 676,97 руб., а также встречный иск ГУП МО УЕЗ "МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ" к ООО "СТРОЙПРОМ" о взыскании 12955800 руб. 00 коп. неустойки по договору подряда № 36/СП-2017 от 12.07.2017 и 100000 руб. расходов на оплату услуг представителя,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО "СТРОЙПРОМ" к ГУП МО УЕЗ "МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ" отказать.

Взыскать с ООО "СТРОЙПРОМ" (ОГРН <***>) в пользу ГУП МО УЕЗ "МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ" (ОГРН <***>) 12955800 руб. 00 коп. неустойки по договору подряда № 36/СП-2017 от 12.07.2017, 30000 руб. 00 коп. расходов на оплату

услуг представителя, а также 87779 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требования ГУП МО УЕЗ "МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ" о взыскании расходов на оплату услуг представителя