СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 сентября 2023 г. по делу № А26-3887/2023

Арбитражный суд Республики Карелия (АС Республики Карелия) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

114/2023-123298(1)

Арбитражный суд Республики Карелия ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-3887/2023
г. Петрозаводск
29 сентября 2023 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1. Первоначальное исковое требование общества с ограниченной ответственностью «Севердорстрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) удовлетворить частично.

2. Взыскать с акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Севердорстрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 100 735 руб. 68 коп. неустойки за период с 10.01.2023 по 08.02.2023 по договору подряда № РДО-2019 от 27.03.2019, расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 664 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Севердорстрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 072 руб., уплаченную по платежному поручению № 15 от 06.04.2023.

4. Встречные исковые требования акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) удовлетворить частично.

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Севердорстрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 12 762 руб. 34 коп. неустойки за неисполнение договора подряда № РДО-2019 от 27.03.2019 за период с 05.06.2020 по 15.07.2020, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 309 руб.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

6. В результате взаимозачета взыскать с акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Севердорстрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 87 973 руб. 34 коп. неустойки за неисполнение договора подряда № РДО-2019 от

27.03.2019 за период с 10.01.2023 по 08.02.2023, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 353 руб.

7. Возвратить акционерному обществу «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 87 444 руб., уплаченную по платежному поручению № 273438 от 07.10.2021.

8. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, <...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, <...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья Моисеенко А.Б.