Резолютивная часть решения от 20 июня 2019 г. по делу № А12-21780/2018

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Волгоград Дело № А12-21780/2018 «20» июня 2019 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Крайнова А.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шаповалова Д.В. рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «РД Констракшн Менеджмент» (ОГРН <***> ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ОГРН <***> ИНН <***>) с привлечением по делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», акционерного общества «КБ высотных и подземных сооружений», о взыскании денежных средств.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, по доверенности, ФИО2, по доверенности, ФИО3, по доверенности;

от ответчика – ФИО4, по доверенности, ФИО5, по доверенности, ФИО6, по доверенности;

от третьих лиц: ПАО Банк «ФКО» - ФИО7, по доверенности, после перерыва - ФИО8, по доверенности;

АО «КБ высотных и подземных сооружений» – ФИО9, по доверенности;

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 АПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить в части.

Признать односторонний отказ общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ОГРН <***> ИНН <***>) от исполнения договора генерального подряда на строительство № 009-0755241 от 03.10.2016, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроХим- ВолгаКалий» (ОГРН <***> ИНН <***>) и акционерным обществом «РД Констракшн Менеджмент» (ОГРН <***> ИНН <***>), на основании статьи 715 ГК РФ незаконным.

Признать договор подряда на строительство № 009-0755241 от 03.10.2016, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроХим- ВолгаКалий» (ОГРН <***> ИНН <***>) и акционерным обществом «РД Констракшн Менеджмент» (ОГРН <***> ИНН <***>), расторгнутым на основании статьи 717 ГК РФ.

Признать отсутствующим у акционерного общества «РД Констракшн Менеджмент» (ОГРН 1107746318503 ИНН 7704752627) обязательства по выплате обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ОГРН 1037710060684 ИНН 7710473036) неустойки в размере 116 499 686,70 руб. по договору подряда на строительство № 009-0755241 от 03.10.2016.

Признать зачет требований, выраженный в письме общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ОГРН <***> ИНН <***>) № 16/1-9/230 от 21.02.2018, адресованном акционерному обществу «РД Констракшн Менеджмент» (ОГРН <***> ИНН <***>), недействительным.

Признать зачет требований, выраженный в письме общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ОГРН <***> ИНН <***>) № 16/1-9/704 от 04.06.2018, адресованном акционерному обществу «РД Констракшн Менеджмент» (ОГРН <***> ИНН <***>), недействительным в части прекращения обязательства общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим- ВолгаКалий» (ОГРН <***> ИНН <***>) по оплате стоимости выполненных работ и гарантийного удержания на сумму 52 321 011,56 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу акционерного общества «РД Констракшн Менеджмент» (ОГРН <***> ИНН <***>) денежные средства в размере 675 207 148,92 руб., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 173 140 руб., судебные расходы на оплату судебной экспертизы в размере 1 322 789,60 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Решение в полном объеме будет изготовлено в установленный законом срок.

Судья А.В. Крайнов