Решение от 25 июля 2022 г. по делу № А40-53547/2022

МОТИВИРОВАННОЕ
РЕШЕНИЕ

по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства



Дело №А40-53547/22-96-343



Решение в порядке ст. 229 АПК РФ вынесено 29.06.2022

Мотивированное решение вынесено 25.07.2022


Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску АО "ОБОРОНЭНЕРГО" 107140, ГОРОД МОСКВА, 1-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 11, ОГРН: 1097746264230, Дата присвоения ОГРН: 30.04.2009, ИНН: 7704726225, КПП: 770801001

к ФГУП "ГВСУ № 5" 410033, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, СПАРТАКА УЛИЦА, ДОМ 4, ОГРН: 1026403045261, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 6453050402, КПП: 645301001

о взыскании 20 878 руб 52 коп,

без вызова сторон.

УСТАНОВИЛ:

АО "ОБОРОНЭНЕРГО" (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ФГУП "ГВСУ № 5" (далее по тексту – Ответчик) в котором просил суд:

1.Взыскать с ФГУП «ГВСУ № 5» в пользу АО «Оборонэнерго» общую сумму основного долга по договору от 20 июня 2019 г.

№ 457/3ТП/ЦНТ-2019 в размере 9 932,93 рубля (девять тысяч девятьсот девяносто два рубля 93 копейки), в том числе НДС.

2.Взыскать с ФГУП «ГВСУ № 5» в пользу АО «Оборонэнерго» сумму неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства по договору от 20 июня 2019 г. № 457/3ТП/ЦНТ-2019 в размере 10 945, 59 рублей (десять тысяч девятьсот сорок пять рублей 59 копеек).

3.Взыскать с ФГУП «ГВСУ № 5» в пользу АО «Оборонэнерго» сумму неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства по договору от 20 июня 2019 г. № 457/3ТП/ЦНТ-2019, равную 0,25 % от указанного общего размера платы по Договору за каждый день просрочки, начиная с 22 февраля 2022 г. до даты вынесения судебного акта, но не более, чем за год.

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2022 исковое заявление было принято к производству в порядке упрощенного производства.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

Ко дню принятия решения суд располагал сведениями о получении сторонами копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 АПК РФ.

Резолютивная часть судебного акта размещена на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы

В канцелярию суда от ответчика поступило заявление об изготовлении мотивированного решения по делу.

В порядке ч. 2 ст. 229 АПК РФ судом составлено мотивированное решение.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Между АО «Оборонэнерго» (далее по тексту – Сетевая организация, Истец) и ФГУП «ГВСУ № 5» (далее по тексту – Заявитель, Ответчик) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по временной схеме электроснабжения от 20 июня 2019 г. № 457/3ТП/ЦНТ-2019 (далее по тексту – договор № 457/3ТП/ЦНТ-2019).

По условиям договора Истец принял на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения по временной схеме электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя, а именно строительной площадки для выполнения работ по капитальному ремонту объекта: «Солдатская столовая инвентаризационный № 385 войсковой части 12245 военного городка № 10», расположенного по адресу: Тверская область, пгт. Озерный, военный городок № 10, в/ч 14245, а Заявитель надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе по оплате расходов на технологическое присоединение.

На основании пункта 5 раздела I Договора № 457/3ТП/ЦНТ-2019 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня заключения настоящего договора (для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям Сетевой организации).

4 (четыре) месяца (для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям Заявителя).

Согласно условиям договора Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, а Заявитель обязуется надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате услуг Сетевой организации за технологическое присоединение.

Согласно пункту 10 раздела III Договора № 457/3ТП/ЦНТ-2019 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом главного Управления Региональной энергетической комиссии Тверской области от 27 декабря 2018 г. № 258-нп и составляет 21 567,66 рублей (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят семь рублей 66 копеек), в т.ч. НДС (20 %) 3 594,61 рублей (три тысячи пятьсот девяносто четыре рубля 61 копейка).

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) Стороны расторгли Договор № 457/3ТП/ЦНТ-2019 по взаимному согласию с даты заключения Соглашения о расторжении Договора от 19 июля 2021 г.

Согласно пункту 3 Соглашения о расторжении договора № 457/3ТП/ЦНТ-2019 размер затрат Сетевой организации определен приказом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 27 декабря 2018 г. № 258-нп и составляет 9 932,93 рубля (девять тысяч девятьсот девяносто два рубля 93 копейки), в том числе НДС (20 %) в размере 1 655,49 рублей (одна тысяча шестьсот пятьдесят пять рублей 49 копеек).

Согласно пункту 4 Соглашения о расторжении договора Заявитель осуществляет оплату денежных средств, связанных с подготовкой и выдачей Организацией технических условий Заявителю.

В соответствии с пунктом 5 и пунктом 6 Соглашения о расторжении Договора, между сторонами подписан Акт от 19 июля 2019 г. № 457/3ТП/ЦНТ-2019-АРТП, согласно которому Заявитель обязуется перечислить на счет сетевой организации денежные средства в размере 9 932,93 рубля (девять тысяч девятьсот девяносто два рубля 93 копейки), в том числе НДС, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания указанного Акта.

Вместе с тем до настоящего времени указанные обстоятельства по оплате Ответчиком не исполнены. По состоянию на 11 апреля 2019 г. сумма основного долга Ответчика в рамках исполнения Договора № 457/3ТП/ЦНТ-2019 составляет 9 932,93 рубля (девять тысяч девятьсот девяносто два рубля 93 копейки), в том числе НДС.

При таких обстоятельствам, исходя из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, арбитражный суд удовлетворяет исковые требования о взыскании задолженности.


Истцом заявлено требование о взыскании неустойки.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Как установлено п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Согласно пункту 17 раздела V Договора № 457/3ТП/ЦНТ-2019 сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении обязательств по настоящему договору не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящем абзаце порядке за год просрочки.

Таким образом, сумма неустойки по состоянию на 21 февраля 2022 г. составляет 10 945,59 рубля (десять тысяч девятьсот сорок пять рублей 59 копеек).

Общий размер платы по договору:

21 567,66 руб.

Начало периода:

03.08.2021


Процент:

0,25 %

Конец периода:

21.02.2022


Расчёт процентов по задолженности, возникшей 03.08.2021


Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка



с
по

дней



21 567,66

03.08.2021

21.02.2022

203

21 567,66 × 203 × 0.25%

10 945,59 р.



Итого:

10 945,59 руб.


Сумма основного долга: 21 567,66 руб.


Сумма процентов по всем задолженностям: 10 945,59 руб.


Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" постановлено:

1. Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

2. Положения пункта 1 настоящего постановления не применяются в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Постановление вступило в силу с 01.04.2022.

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 9.1 Федерального закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона.

Согласно абзацу десятому пункта 1 статьи 63 указанного Федерального закона не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

В пунктах 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет. Мораторий вводится со дня вступления в силу соответствующего акта Правительства Российской Федерации, если Правительством Российской Федерации не установлено иное (пункт 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве, часть 7 статьи 5 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 года N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", часть 8 статьи 23 действовавшего ранее Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"). В случае принятия Правительством Российской Федерации в период действия моратория решения о расширении перечня лиц, на которых он распространяется, следует исходить из того, что в отношении таких лиц мораторий действует со дня изменения названного перечня, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.

В данном случае, Постановлением Правительства N 497 перечень лиц расширен, мораторий распространяется на всех лиц, за исключением указанных в п. 2 постановления Правительства РФ N 497.

Как указано в п. 7 названного постановления Пленума N 44 в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Таким образом, не могут быть начислены и взысканы финансовые (штрафные) санкции с должников, на которых распространяется действие моратория, введенного Постановлением N 497 за период с 1 апреля до 1 октября 2022 года.

Учитывая данное обстоятельство, требование истца о взыскании с ответчика неустойки, начисленными на сумму долга, начиная с 22.02.2022 г. по дату фактического исполнения обязательства, подлежат удовлетворению, за исключением периода действия моратория, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждения дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 по 30.09.2022 г.

Расчет неустойки судом проверен, произведён в соответствии с условиями заключенного сторонами договора, требованиями действующего законодательства, ответчиком контррасчет не представлен. Учитывая установленные судом обстоятельства ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств, требования истца в указанной части подлежат удовлетворению.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в полном объеме.

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учётом изложенного, руководствуясь статьями 10, 15, 307, 309, 310, 929, 931, 942, 943, 422, 1064, 1079 ГК РФ, статьями 66, 69, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 176, 227-229 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФГУП "ГВСУ № 5" (ИНН: 6453050402) в пользу АО "ОБОРОНЭНЕРГО" (ИНН: 7704726225) задолженность в размере 9 932 руб. 93 коп., неустойку в размере 10 945 руб. 59 коп., продолжать начислять неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства по договору от 20.06.2019 г. №457/3ТП/ЦНТ-2019 исходя из ставки 0,25% от суммы задолженности в размере 9 932 руб. 93 коп. с 22.02.2022 г. до даты вынесения судебного акта, но не более 8 734 руб. 90 коп. за исключением периода действия моратория, установленного Постановлением Правительства № 497 от 28.03.2022 г. в период с 01.04.2022 г. по 01.10.2022 г., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2000 руб.


Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.


Судья П.С. Гутник