Резолютивная часть решения от 19 марта 2018 г. по делу № А63-22011/2017

1

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

г. Ставрополь Дело № А63-22011/2017 «19» марта 2018 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Гладских Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стороженко С.Ю. рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Изобильный, ОГРНИП <***>

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Капитал», ст. Ессентукская, ОГРН <***>,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, ФИО2, гор. Железноводск, пос. Иноземцево

о взыскании неустойки в размере 129 630 руб. за период с 08.02.2017 по 06.07.2017, штрафа в размере 64 815 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 20 000 рублей, почтовых расходов в сумме 358,08 рубля, госпошлины,

в отсутствие сторон, 3-го лица надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРН <***>, г. Изобильный, удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Капитал», ст. Ессентукская, ОГРН <***> в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Изобильный, ОГРН <***> неустойку (пени) по договору цессии от 01.11.2017 № 25/11-17 за период за период с 08.02.2017 по 06.07.2017 в размере 129 630 руб., штрафа в размере 64

815 руб., судебные расходы на оплату возмездных (юридических) услуг по договору № 27-Т от 01.11.2017 в размере 15 000 руб., почтовые расходы в размере 358, 08 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Капитал», ст. Ессентукская, ОГРН <***> в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 833 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. В остальной части судебных расходов в иске отказать.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Н.В. Гладских