Резолютивная часть решения от 15 ноября 2022 г. по делу № А02-343/2022

Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-343/2022
город Горно-Алтайск
15 ноября 2022 года
Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кириченко Е.Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания БЗМИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Крупской, д. 173, литер А, г. Барнаул, край Алтайский) к обществу с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Центральная, д. 36, с. Бирюля, р-н. Майминский, Республика Алтай)

о взыскании неустойки за период с 04.08.2021 года по 06.04.2022 года в сумме 50127 рублей 64 копейки;

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Центральная, д. 36, с. Бирюля, р-н. Майминский, Республика Алтай) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания БЗМИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Крупской, д. 173, литер А, г. Барнаул, край Алтайский)

о взыскании неустойки за период с 21.05.2021 года по 06.12.2021 года в сумме 135540 рулей 14 копеек.

В судебном заседании участвуют:

от истца – ФИО2 представитель по доверенности от 21.02.2022, сроком на три года, диплом рег.номер 1282 от 25.06.2010;

от ответчика – не явился, уведомлен.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания БЗМИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Крупской, д. 173, литер А, г. Барнаул, край Алтайский) удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Центральная, д. 36, с. Бирюля, р-н. Майминский, Республика Алтай) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания БЗМИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Крупской, д. 173, литер А, г. Барнаул, край Алтайский) неустойку в сумме 17116 (семнадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 75 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 684 рубля 63 копейки

В остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания БЗМИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Крупской, д. 173, литер А, г. Барнаул, край Алтайский) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Центральная, д. 36, с. Бирюля, р-н. Майминский, Республика Алтай) неустойку в сумме 135540 (сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей 14 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 5066 (пять тысяч шестьдесят шесть) рублей.

В результате зачета первоначальных и встречных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания БЗМИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Крупской, д. 173, литер А, г. Барнаул, край Алтайский) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Центральная, д. 36, с. Бирюля, р-н. Майминский, Республика Алтай) неустойку в сумме 118423 (сто восемнадцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 39 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4381 (четыре тысячи триста восемьдесят один) рубль 37 копеек.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания БЗМИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Крупской, д. 173, литер А, г. Барнаул, край Алтайский) излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 9272 (девять тысяч двести семьдесят два) рубля.

Выдать справку.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Центральная, д. 36, с. Бирюля, р-н. Майминский,


Республика Алтай) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 20 (двадцать) рублей.

Выдать справку.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Ф. Кириченко