Решение от 13 августа 2024 г. по делу № А17-174/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б

http://ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ




Дело № А17-174/2024
г. Иваново
13 августа 2024 года
Резолютивная часть решения оглашена 30 июля 2024 года


Арбитражный суд Ивановской области в составе:

председательствующего по делу - судьи Якиманской Ю.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Храмовой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании

гражданское дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО1

(ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье»

(ОГРН <***>, ИНН <***>,

место нахождения: 603001 <...>)

о понуждении заключить договор,

при участии в судебном заседании:

от истца - представителя ФИО2 (доверенность от 01.02.2024г.);

от ответчика – представителя ФИО3 по доверенности №Д-Ив/115 от 18.10.2022г. (до 18.10.2024г.),

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, предприниматель ФИО1) обратилась в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» (далее – ответчик, ПАО «Россети Центр и Приволжье») об обязании заключить договор.

Правовым обоснованием иска истец указал положения ст. ст. 445, 446 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением от 22.01.2024г. исковое заявление принято к производству, в рамках подготовки дела к судебному разбирательству было назначено и проведено 04.03.2024г. предварительное судебное заседание.

Определение о принятии искового заявления к производству направлялось лицам, участвующим в деле, заказными письмами с уведомлениями о вручении по местам нахождения адресатов в соответствии со сведениями, указанными в Едином государственном реестре юридических лиц.

Кроме того, информация о принятии искового заявления к производству суда была размещена 23.01.2024г. на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В силу изложенного с учетом положений ч. 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны считаются надлежащим образом извещенными о начатом арбитражном процессе, а также дате, времени и месте рассмотрения дела.

В порядке ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предварительное судебное заседание откладывалось.

На основании ст. 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предварительном судебном заседании объявлялся перерыв.

Определением суда от 09.04.2024г. дело назначено к судебному разбирательству.

В порядке ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дела неоднократно откладывалось.

На основании ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв.

В ходе рассмотрения дела истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, заявление принято судом, рассмотрение дела продолжено с учетом заявленного уточнения требований.

Представитель ПАО «Россети Центр и Приволжье» против удовлетворения заявленных требований возражал по основаниям и доводам, изложенным в отзыве на иск и дополнениях к нему.

Заслушав представителей сторон, исследовав представленные в дело письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» является сетевой организацией.

Истец обратился к ответчику с заявкой на присоединение энергопринимающих устройств в связи с увеличением присоединенной мощности в отношении нежилого здания по адресу: <...> ранее присоединенная мощность 150 кВт, присоединяемая мощность 180 кВт.

На основании поступившей заявки предпринимателю ФИО1 направлены оферта договора и технических условий, в ответ на которые последний известил ПАО «Россети Центр и Приволжье» о несогласии с предложенной редакцией договора в части размера платы за технологическое присоединение, направив в последующем в адрес сетевой организации проект договора и технических условий в своей редакции, от подписания которых ответчик отказался.

Полагая, что ответчик уклоняется от заключения договора на технологическое присоединение, истец обратился за судебной защитой в Арбитражный суд Ивановской области.

Исследовав и оценив представленные в дело доказательства в их совокупности применительно к требованиям ст. ст. 64-65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит требования истца обоснованными исходя из следующего.

В силу положений ч. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (ст. ст. 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

Согласно ч. 1, 4 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

В ч. 1 ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Согласно ч. 1 ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.); лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

Согласно ст. ст. 12, 421, 445 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении договора, подлежащего в соответствии с ГК РФ или иными законами обязательному заключению, права и интересы одного из контрагентов могут быть защищены посредством урегулирования разногласий по договору или понуждения к заключению договора в судебном порядке.

Согласно ч. 4 ст. 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

В соответствии со ст. 173 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по спору, возникшему при заключении или изменении договора, в резолютивной части решения указывается вывод арбитражного суда по каждому спорному условию договора, а по спору о понуждении заключить договор указываются условия, на которых стороны обязаны заключить договор.

Общество включено в реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется регулирование и контроль, в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии» 27.06.2008 №236-э под регистрационным номером 52.1.258 (с изменениями от 10.12.2015 №1231/5).

Как следует из п. 1 ст. 26 Федерального закона №35-ФЗ от 26.03.2003г. «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц, процедура технологического присоединения, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям регулируются общими положениями о договоре (главы 27 и 39 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также специальными нормами, регулирующими правоотношения в сфере электроэнергетики, в том числе Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации №861 от 27.12.2004г. (далее - Правила №861, Правила технологического присоединения).

Пунктом 2 Правил №861 предусмотрено, что действие данных Правил распространяется на случаи, в том числе, увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

В соответствии с п. 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно п. 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Договор технологического присоединения является обязательным (публичным) для ответчика, являющегося сетевой организацией.

Пунктом 4 Правил технологического присоединения предусмотрено, что любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

В п. 7 Правил №861 установлена следующая процедура технологического присоединения: а) подача заявки на технологическое присоединение; б) заключение договора; в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя; д) составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Пунктом 15 Правил технологического присоединения предусмотрено, что в адрес заявителей, за исключением случаев осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и подписанных технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.

В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия (как неотъемлемое приложение к договору).

Поступившая в адрес ответчика от истца заявка полностью соответствует Правилам №861, заявителем заполнены и указаны все необходимые технические данные.

Как следует из материалов дела, соответствующим письмом истец выразил несогласие с предложенными ответчиком условиями договора технологического присоединения и просил привести его в соответствии с требованиями законодательства.

При этом, сетевой организацией не осуществлены действия по приведению проекта договора в соответствие с Правилами №861 и не представлены заявителю новые редакции проекта договора и технических условий для подписания.

В рамках настоящего спора между сторонами возникли разногласия относительно размера платы за технологическое присоединение (п. 10 договора).

Согласно ч. 2 ст. 23.2 Закон об электроэнергетике размер платы за технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных тарифных ставок определяются исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

Затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности), строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение и расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, в состав тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

С 1 июля 2022 года положения абзаца шестого настоящего пункта не применяются при определении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций, а также в случае технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций.

В силу п. 17 Правил №861 включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС), за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается.

Согласно п. 8 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФАС России №1135/17 от 29.08.2017г. (действовавшим на момент рассмотрения заявки), инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, в целях присоединения новых и (или) увеличения мощности устройств, присоединенных ранее, не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Информационным письмом ФСТ России №СН-10761/12 от 21.10.2013г. «Об инвестиционной составляющей в плате за технологическое присоединение» расходы сетевых организаций, связанные с развитием существующей инфраструктуры (за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики), не включаются в плату за технологическое присоединение к электрическим сетям (в том числе при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту) и учитываются при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

В рассматриваемом случае, истец обратился к ответчику с заявкой на увеличение мощности энергопринимающих устройств до 350 кВт.

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 №30-П отмечается, что преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

Свойством преюдиции обладают обстоятельства, составляющие фактическую основу ранее вынесенного по другому делу и вступившего в законную силу решения, когда эти обстоятельства имеют юридическое значение для разрешения спора, возникшего позднее.

При рассмотрении Арбитражным судом Ивановской области дела №А17-9316/2023 по заявлению публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» об оспаривании постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области от 12.09.2023г. о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 037/04/9.21-415/2023 и представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения от 12.09.2023г., установлены отдельные подлежащие доказыванию обстоятельства рассматриваемого спора, в частности, установлено, что здание по ул. Профсоюзная г. Иваново имеет технологическое присоединение на контактных соединениях ответвления к объекту истца на ответвительной опоре ВЛИ-0,4 кВт ф.1 и ф. 2 «ВЛ по ул. Профсоюзная» от РУ-0,4 Кв ТП 707. Граница балансовой принадлежности электрических сетей находится на контактных соединения ответвления к объекту истца на ответвительной опоре ВЛИ-0,4 кВ ф.1 и ф.2 «ВЛ по ул. Профсоюзная» от РУ-0,4 кВ ТП-707.

Решение Арбитражного суда Ивановской области от 25.12.2023г. по делу №А17-9316/2023 оставлено без изменения постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от 20.02.2024г.. Следовательно, обстоятельства, установленные по делу № А17-9316/2023, в силу ст.и 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеют преюдициальное значение для настоящего спора и не требуют повторного исследования и доказывания.

Предусмотрев в п. 10 технических условий строительство кабельных линий, сетевая организация фактически изменила внешнюю схему технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя.

Согласно разъяснениям ФАС России №BK/5694/19 от 29.01.2019г., если заявитель подает заявку на увеличение мощности энергопринимающих устройств, которые ранее в надлежащем порядке технологически присоединены, то изменение схемы внешнего электроснабжения надлежит рассматривать как развитие существующей сети, которое не допускается включать в состав платы за технологическое присоединение.

Необходимые для технологического подключения объекта истца в связи с увеличением мощности мероприятия производятся на уже существующем объекте электросетевого хозяйства и не являются строительством нового объекта электросетевого хозяйства, а относятся к развитию существующей сети.

Соответственно, расходы на строительство кабельных линии в общей сумме размере 6 806 600, 67 руб./км., относящееся к усилению существующей электрической сети в связи с увеличением мощностей энергопринимающих устройств истца, и представляющее собой развитие существующей сети, не могут быть включены в состав платы за технологическое присоединение.

Таким образом, п. 10 договора подлежит принятию в редакции истца, по остальным пунктам договора у сторон разногласий не имеется. Следовательно, суд обязывает ответчика заключить договор в указанной части на условиях, предложенных истцом.

Расходы по уплаченной истцом госпошлине возлагаются на ответчика по правилам ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 101, 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 удовлетворить.

2. Обязать публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 603001 <...>) заключить с индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в следующей редакции:


ДОГОВОР №371026643

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕННЯ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

г. Иваново « »____________2024 г.


Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (сокращенное наименование ПAO «Россети Центр и Приволжье»), ОГРН <***>, именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице исполняющего обязанности заместителя генерального директора — директора филиала ПAO «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» ФИО4, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и

ИП ФИО1 ОГРИП <***>, именуемый в дальнейшем заявителем, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:


І.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее -— технологическое присоединение) нежилого здания делового управления, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемые энергопринимающих устройств 180 кВт;

категория надежности II (вторая);

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 150 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилого здания делового управления, расположенного по адресу: <...> кад. номер здания № 37:24:010121:266.

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия).

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения настоящего договора.


II. ОБЯЗАННОСТИ CTOPOH.

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

не позднее 60 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в пункте 6.2. настоящего договора, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическом сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения объекта заявителя и в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению от точки присоединения объекта заявителя и в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическом сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.


III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется с применением стандартизированной тарифной ставки в соответствии с постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 46-э/1 от 24.11.2023г. и составляет 127 712,4 рублей (сто двадцать семь тысяч семьсот двенадцать рублей 40 коп.), кроме того НДС 20 % в сумме 25 542,48 рублей, всего 153 254,88 рублей (сто пятьдесят три тысячи двести пятьдесят четыре рубля 88 коп.).

Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:

(10 834,25 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю)

+26 871,67 руб./присоединение (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения ТУ)

+45 003,24 руб./точка учета (утвержденная стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения) * 2 точки учета

= 127 712,4 руб. (без НДС).

Всего с учетом 20% НДС – 153 254,88 руб.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с момента заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с момента фактического присоединения;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.


IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ CTOPOH.

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность от точки присоединения в сторону объекта заявителя и в границах своего участка, сетевая организация - до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.


V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И OTBETCTBEHHOCTЬ CTOPOH.

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в cлyчae необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.


VI.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ CПOPOB.

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.


VIII. ОБЯЗАННОСТИ CTOPOH.

23. Приложение №1 «Технические условия».

Примечание: после реализации данного договора технологического присоединения, максимальная мощность энергопринимающих устройств по адресу: <...> кад. номер земельного участка № 37:24:010121:266 составит 330 кВт.


Сетевая организация:

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Юридический адрес: 603950, РФ, <...>

ОГРН <***>

ИНН <***>, КПП 526001001

Филиал «Ивэнерго»

Адрес: 153000, РФ, <...>.

Факс <***>; телефон <***>

ИНН <***>, КПП 370202001

Р/с <***>

В банке ГПБ (АО) г. Москва,

К/с 30101810200000000823, БИК 044525823



Заявитель:

ИП ФИО1

<...>

ОГРНИП <***>

ИНН <***>






Сетевая организация: Заявитель:

Заместитель генерального директора -

директор филиала



_______________________ ФИО4 ___________________Е.ФИО5



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье»

(филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго»)


№102-36/58/371026643 2024г.

Заявитель: ИП ФИО1

Основание: заявка №7415472 от 04.04.2023г. с дополнительными сведениями от 13.04.2023г.


1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: КЛ-0,4 кВ и ВРУ-0,4 кВ нежилого здания.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: нежилое здание делового управления по адресу: <...> кад. номер земельного участка № 37:24:010121:266.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 330 кВт.

3.1. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 150 кВт;

3.2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 350 кВт.

4. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя - 2023 г.

5. Категория электроприемников по надежности электроснабжения: II (вторая) категория.

6. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

7. Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по точкам присоединения:

7.1. 1 точка присоединения (сущ.) – контактные соединения ответвления к объекту на ответвительной опоре ВЛИ-0,4 кВ ф.1 «ТП-707- по ул. Профсоюзная» - 150 кВт (ВРУ-1).

7.2. 2 точка присоединения (сущ.) – контактные соединения ответвления к объекту на ответвительной опоре ВЛИ-0,4 кВ ф.2 «ТП-707- по ул. Профсоюзная» - 150 кВт (ВРУ-1).

7.3. 3 точка присоединения – контактные зажимы измерительных трансформаторов тока, устанавливаемых сетевой организацией после прибора учета электрической энергии в щите учета, планируемого к установке на границе земельного участка заявителя – 180 кВт (ВРУ-2).

7.4. 4 точка присоединения – контактные зажимы измерительных трансформаторов тока, устанавливаемых сетевой организацией после прибора учета электрической энергии в щите учета, планируемого к установке на границе земельного участка заявителя – 180 кВт (ВРУ-2).

8. Основной источник питания: ТП-707 (ПС «Ивановская-9» фид.602)

9. Резервный источник питания: ТП-707 (ПС «Ивановская-15» фид.630).

10. Обязательства Сетевой организации:

10.1 В ТП-707 (I с.ш.) установить силовой трансформатор мощностью 630 кВА (взамен трансформатора мощностью 400 кВА) напряжением 6/0,4 кВ, с заменой защиты трансформатора на стороне 6 кВ и 0,4 кВ, при необходимости, трансформаторных перемычек на стороне 6 и 0,4 кВ.

10.2 В ТП-707 (II с.ш.) установить силовой трансформатор мощностью 630 кВА (взамен трансформатора мощностью 400 кВА) напряжением 6/0,4 кВ, с заменой защиты трансформатора на стороне 6 кВ и 0,4 кВ, при необходимости, трансформаторных перемычек на стороне 6 и 0,4 кВ.

10.3 В РУ-6 кВ ТП-707 (I с.ш. и II с.ш.) в камерах силовых трансформаторов установить взамен линейных разъединителей выключатели нагрузки типа ВНР-10/400-1 ОзУ3 с ручным приводом.

10.4 В РУ-6 кВ ТП-707 (I с.ш. и II ,с.ш.) в камерах силовых трансформаторов взамен существующего оборудования установить предохранители с контактными основаниями на 100А.

10.5 В РУ-0,4 кВ ТП-707 (I с.ш. и II с.ш.) во вводных панелях силовых трансформаторов взамен существующего оборудования установить и ошиновать рубильники РС-1000, трансформаторы тока необходимого номинала, а также, предусмотреть замену ошиновки.

10.6 В РУ-0,4кВ ТП-707 установить, взамен существующей, секционную панель ЩО70-1А-71УЗ.

10.7 В РУ-0,4 кВ ТП-707 (I с.ш. и II с.ш.) сборные шины 0,4 кВ и шинные перемычки к силовым трансформаторам, имеющие низкую пропускную способность, заменить на шины сечением 100x8.

10.8 Реконструкцию РУ-0,4 кВ, ТП-707 в части, установки на резервном присоединении I секции шин рубильника с предохранителями на 400 А.

10.9 Реконструкцию РУ-0,4 кВ ТП-707 в части установки и ошиновки на II секции шин 1/2 линейной панели ЩО-70 с монтажом шинного моста и устройством, при необходимости, кабельного канала. Перед монтажом панели выполнить перенос двух щитов учета со стены в РУ-0,4 кВ ТП в удобное для обслуживания место.

10.10 Прокладка кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную мощность ВРУ-0,4 кВ (ВРУ-2), от РУ-0,4 кВ ТП-707 с I секции шин до границы земельного участка заявителя протяженностью 630.метров,в том числе:

- в траншее многожильный с, резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 80 м.;

- путем горизонтального наклонного бурения многожильный с резиновой ,или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 550 м.

10.11 Прокладка кабеля 0,4 кВ необходимого сечения, рассчитанного на максимальную мощность ВРУ-0,4 кВ (ВРУ-2), от РУ-0,4 кВ ТП-707 со II секции шин до границы земельного участка заявителя, протяженностью 630 метров, в том числе:

в траншее многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 80 м.;

путем горизонтального наклонного бурения многожильный с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине длиной 550 м.

10.12 Установку двух средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) в щитах учета, планируемых к установке на границе земельного участка заявителя, согласно ПУЭ и «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. №442 с установкой шкафа с электронным трехфазным счётчиком полукосвенного включения 0,4 кВ (с ТТ) класса точности не менее 0,5S и трансформаторами тока класса точности 0,5S и устройствами защиты (автоматическими выключателями) в первичной цепи (ВРУ 2).

10.13 Трассы линий согласовать с заинтересованными организациями.

10.14 По техническим условиям выполнить проект.

10.15 Направить уведомление в Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ул. Калинина, 9/21) о готовности на ввод в экслуатацию объекта электросетевого хозяйства.

11. Обязательства Заявителя:

11.1 Электроснабжение ВРУ-1 объекта сохранить по существующей схеме - от контактных соединений ответвлений к объекту на ответвительных опорах ВЛИ-0,4 кВ ф.1 и ф.2 «ТГТ-707 -по ул. Профсоюзная».

11.2 На объекте предусмотреть установку второго ВРУ-0,4 кВ (ВРУ-2), рассчитанное на максимальную присоединяемую мощность объекта - 180 кВт.

11.3 Электроснабжение ВРУ-2 объекта выполнить от контактных зажимов измерительных трансформаторов тока, устанавливаемых сетевой организацией после приборов учета электрической энергии в щитах учета, планируемых к установке на границе земельного участка заявителя, по кабелям 0,4 кВ необходимого сечения (т. 35-98-47, 35-23-74).

11.4 Во ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя выполнить равномерное распределение нагрузки по фазам, а также по точкам присоединения.

11.5 Существующие расчетные приборы учета в ВРУ-1 должны быть установлены на границе балансового разграничения согласно ПУЭ и «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. №442 с электронными трехфазными счётчиками полукосвенного включения 0,4 кВ (с ТТ) класса точности не менее 0,5S и трансформаторами тока класса точности 0,5S и устройствами защиты (автоматическими выключателями) в первичной цепи.

11.6 При наличии токоприемников I (первой) категории надежности предусмотреть установку автономного источника электроснабжения. Схема включения автономного источника должна исключать возможность подачи от него напряжения в распределительную сеть филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго».

11.7 Трассы линий согласовать с заинтересованными организациями.

11.8 В случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами.

11.9 Проектом определить и в случае необходимости выполнить комплекс технических мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.

11.10 После выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта направить в Сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных действующим законодательством.

11.11 Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок получить в установленном законодательством порядке.

12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

12.1 Электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП.

12.2 На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.

12.3 Для однофазных токоприемников установить устройство защитного отключения от повышенного фазного напряжения выше допустимого.

12.4 После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» для осмотра.

12.5 Работы проводить с привлечением квалифицированного персонала.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.



Заместитель генерального директора -

директор филиала ПАО «Россети Центр

и Приволжье» - «Ивэнерго» ФИО4


3. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 603001 <...>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.

На решение суда первой инстанции в течение месяца со дня принятия может быть подана апелляционная жалоба во Второй арбитражный апелляционный суд (<...>) (ст. 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На вступившее в законную силу решение суда может быть подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Волго-Вятского округа (г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 4) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения (ст. 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Апелляционные и кассационные жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.




Судья Якиманская Ю.В.