Резолютивная часть решения от 24 сентября 2019 г. по делу № А73-16671/2018

96/2019-145386(1)

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

резолютивная часть

дело № А73-16671/2018
г. Хабаровск
24 сентября 2019 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе:

судьи Дюковой С.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 681000, <...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройдормонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 680013, <...>)

третьи лица, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия современных проектов», Общество с ограниченной ответственностью «Комсомольский-на-Амуре трест инженерно - строительных изысканий «Комсомольсктисиз», КГБУ «Единая Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края»

об обязании устранить недостатки, о взыскании 43 890 840 руб. 40 коп.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Стройдормонтаж» в течение тридцати дней с момента вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки строительно-монтажных работ по

муниципальному контракту № 4т от 12.05.2017 г. на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Автодорога от перекрестка Комсомольского шоссе – проспект Победы до ул. Пермской с подходом к площадке ТОСЭР» с соблюдением требований проектной документации, СП 78.13330.2012, СП 71.13330.2017, а именно:

- выполнить демонтаж асфальтобетонного покрытия дороги

(асфальтобетон мелкозернистый марки-1 тип «А» горячий плотный на вязком битуме БНД90/130 по ГОСТ 9128-2009) толщиной h=0.05 м на участках дороги

ПК 0+20 (площадь разрушения - 3 кв. м) ПК 1 (площадь разрушения - 3 кв. м) ПК 2 (площадь разрушения - 150 кв. м) ПК 2+30 (площадь разрушения - 14 кв. м) ПК 3 (площадь разрушения - 30 кв. м) ПК 6+50 (площадь разрушения - 10 кв. м) ПК 7+50 (площадь разрушения - 40 кв. м) ПК 10 (площадь разрушения - 70 кв. м) ПК 10+90 (площадь разрушения - 80 кв. м) ПК 13 (площадь разрушения - 70 кв. м) ПК 15 (площадь разрушения - 60 кв. м) ПК 16+90 (площадь разрушения - 50 кв. м)

С последующим восстановлением в соответствии с проектной документацией шифр 4-2016-Р-00-АД по объекту;

- восстановить асфальтобетонное покрытие тротуаров в соответствии с проектной документацией шифр 4-2016-Р-00-АД по объекту в местах примыкания к откосу (асфальтобетон мелкозернистый марки-II тип «Б» горячий плотный на вязком битуме БНД 90/130 по ГОСТ 9128-2009) толщиной h =0.05м: от ПК-0 до ПК 16+90 по правой и левой стороне дороги;

- восстановить откосы в соответствии с проектной документацией шифр 4-2016-Р-00-АД по объекту — от ПК-0 до ПК 16+90 по правой и левой стороне дороги;

- выполнить работы по замене повреждённой тактильной плитки:

квадратные рифы 500*500 мм — 103 шт. на участках ПК9+20 по левой стороне дороги и ПК9+80 по правой стороне дороги (автобусные остановки), диагональные рифы 500*500 мм — 188 шт., продольные рифы 500*500 мм — 63 шт.

На участках: ПК 0; ПК 9+50; ПК 10 (по левой стороне дороги); ПК 10 + 90 (по правой стороне дороги пересечение с ул. Лучевая); ПК11 + 90 (пересечение с ул. Озерная); ПК 13 (пересечение с ул. Каспийская); ПК 14 (пересечение с ул. Черноморская); ПК 15 (пересечение с ул. Каховская); ПК 16+10 (по левой стороне дороги) 16+82 (по левой стороне дороги);

- выполнить работы по замене повреждённого бордюрного камня БР 100.30.15— 2 шт. - на участке ПК9+20 по левой стороне дороги (автобусная остановка);

- установить отсутствующие люки дождеприемные — 6 шт. на участках дороги ПК 0 (ДК1, ДК 53); ПК1+70 по правой стороне дороги (ДК 2); ПК2 по левой стороне дороги (ДК 52); ПК2+55 по правой стороне дороги (ДК 3); ПКЗ по левой стороне дороги (ДК 51).

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройдормонтаж» в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» неустойку за нарушение сроков выполнения отдельных этапов и конечного срока выполнения работ в размере 41 388 564 руб. 51 коп., неустойку за нарушение срока предоставления обеспечения исполнения контракта в размере 2 502 276 руб. 02 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройдормонтаж» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 200 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья С.И. Дюкова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.04.2019 8:26:56

Кому выдана Дюкова Светлана Ивановна