Резолютивная часть решения от 12 октября 2020 г. по делу № А73-16671/2018

Арбитражный суд Хабаровского края (АС Хабаровского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



96/2020-146730(1)

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

резолютивная часть

дело № А73-16671/2018
г. Хабаровск
12 октября 2020 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:

судьи Дюковой С.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 681000, <...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройдормонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680013, <...>)

третьи лица, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью «Гильдия современных проектов», Общество с ограниченной ответственностью «Комсомольский-на-Амуре трест инженерно - строительных изысканий «Комсомольсктисиз», КГБУ «Единая Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края»

об обязании устранить недостатки, о взыскании 43 890 840 руб. 40 коп.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


В удовлетворении требований о взыскании неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ в размере 13 183 874 руб. 96 коп. и неустойки за нарушение срока предоставления обеспечения исполнения контракта в размере 2 502 276 руб. 02 коп. отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройдормонтаж» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 170 123 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья С.И. Дюкова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.06.2020 4:12:34

Кому выдана Дюкова Светлана Ивановна



Суд:

АС Хабаровского края (подробнее)

Истцы:

Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре" (подробнее)
ООО "Стройдормонтаж" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Стройдормонтаж" (подробнее)

Иные лица:

АНО "Хабаровская лаборатория судебной и независимой экспертизы" (подробнее)

Судьи дела:

Дюкова С.И. (судья) (подробнее)