Резолютивная часть решения от 26 ноября 2019 г. по делу № А59-1932/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

( резолютивная часть) Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А59-1932/2018
г. Южно-Сахалинск
26 ноября 2019 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дудиной С.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коваль В.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Сахалин Газ Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Имени Ф.Э. Дзержинского, 7А, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл., 693000)

к Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Окружная, 4, г. Корсаков, Сахалинская обл., 694020)

о взыскании задолженности в размере 5 785 565 рублей,

и встречному исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Окружная, 4, г. Корсаков, Сахалинская обл., 694020)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сахалин Газ Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Имени Ф.Э. Дзержинского, 7А, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл., 693000)

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту № 35/09-2017 от 21.09.2017 на выполнение подрядных работ по объекту: «Обустройство набережной с.Охотское Корсаковского городского округа» в размере 1 090 917 рублей 13 копеек,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Общество с ограниченной ответственностью «Бюро проектных решений», Областное автономное учреждение «Сахалинский региональный центр по ценообразованию в строительстве»,

при участии:

от ООО «Сахалин Газ Сервис» – представители Кудинов Евгений

Владимирович по доверенности от 19.01.2019, ФИО2

Александрович по доверенности от 19.01.2019,

от МКУ «УКС Корсаковского ГО» – представитель ФИО3

Анастасия Васильевна по доверенности от 02.09.2019, от 3-их лиц – представители не явились.

Руководствуясь статьями 167-170, 171, 176 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить .

Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Сахалин Газ Сервис» долг в сумме 5 785 565 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 51 928 рублей, судебные издержки по проведению экспертизы в сумме 200 000 рублей, а всего – 6 037 493 рубля.

Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сахалин Газ Сервис» в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» пени в сумме 700 000 рублей.

Произвести зачет первоначальных исковых требований и встречных исковых требований на сумму 700 000 рублей.

Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Сахалин Газ Сервис» долг в сумме 5 337 493 рубля.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью»Сахалин газ Сервис» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 23 909 рублей за рассмотрение встречного иска в суде первой инстанции.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, но может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области.