СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 18 июня 2019 г. по делу № А45-12336/2019

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

68/2019-129146(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-12336/2019
г. Новосибирск
18 июня 2019 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Печуриной Ю.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фединой Ю.А.,

рассмотрев исковое заявление администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области

к открытому акционерному обществу по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор", г. Новосибирск

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту в сумме 175 879 рублей и обязании ответчика выполнить работы по выравниванию слоя из песко-бетонной смеси под устройством плиточных тротуаров

при участии в судебном заседании представителей от истца: Бахтина А.В. по доверенности от 22.10.2018, паспорт; от ответчика: Дукина Я.О. по доверенности от 28.11.2018 № 53, паспорт,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

Взыскать с открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" (ОГРН 1025402462689) в пользу администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области (ОГРН 1025405627829) 135 667 рублей 97 копеек неустойки.

Взыскать с открытого акционерного общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" (ОГРН 1025402462689) в федеральный бюджет госпошлину в сумме 5 070 рублей.

Требование обязании ответчика выполнить работы по выравниванию слоя из песко-бетонной смеси под устройством плиточных тротуаров оставить без рассмотрения.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г.Томск).

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Ю.А. Печурина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 18.01.2019 6:09:22

Кому выдана Печурина Юлия Александровна