Резолютивная часть решения от 21 декабря 2023 г. по делу № А27-13764/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-13764/2023

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

Резолютивная часть

21 декабря 2023 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Власова В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителей:

от заявителя: ФИО2, генерального директора, протокол от 24.11.2020, паспорт (использует систему веб-конференции);

от заинтересованного лица: ФИО3, по доверенности

от 09.01.2023 № 01-03/6, диплом, паспорт (использует систему веб-конференции);

от Прокуратуры: ФИО4, прокурора отдела прокуратуры, служебное удостоверение

дело по заявлению акционерного общества специализированный застройщик «Междуреченскстрой», Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск

(ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Администрации Междуреченского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>) в лице Управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск

о признании недействительным отказа № 759/01-869 от 28.06.2023

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

заявленное требование удовлетворить.

Признать недействительным отказ Администрации Междуреченского городского округа в лице Управления архитектуры и градостроительства № 759/01-869 от 28.06.2023 в продлении срока действия разрешения на строительство № 42ru-42308000-4-2018 от 29.06.2018 на объект капитального строительства «Девятиэтажный жилой дом из двух блок-секций, ул. Пушкина, г.Междуреченск».

Обязать Администрацию Междуреченского городского округа в лице Управления архитектуры и градостроительства (ОГРН <***>, ИНН <***>) устранить допущенные нарушения прав и законных интересов акционерного общества специализированный застройщик «Междуреченскстрой», Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение 10 дней с даты вступления решения в законную силу путем продления акционерному обществу специализированный застройщик «Междуреченскстрой», Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск (ОГРН <***>, ИНН <***>) разрешения на строительство № 42ru-42308000-4-2018 от 29.06.2018 на объект капитального строительства «Девятиэтажный жилой дом из двух блок-секций, ул. Пушкина, г.Междуреченск» на срок 39 месяцев.

Взыскать с Администрации Междуреченского городского округа в лице Управления архитектуры и градостроительства (ОГРН 1024201390663, ИНН 4214010638) в пользу акционерного общества специализированный застройщик «Междуреченскстрой», Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск (ОГРН 1024201389453, ИНН 4214018080) судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в соответствии со статьёй 177 АПК РФ.

Судья В.В. Власов