Резолютивная часть решения от 19 января 2017 г. по делу № А65-5346/2016

1789/2017-9947(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-5346/2016
г. Казань
20 января 2017 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Мусина Ю.С., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Галеевым Р.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета Муниципального образования г.Казани" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Открытому акционерному обществу "Камгэсэнергострой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора согласно статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, Исполнительный комитет муниципального образования города Казани о взыскании 17 580 453 руб. 20 коп. задолженности и 54 670 456 руб. 64 коп. неустойки, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с Публичного акционерного общества "Камгэсэнергострой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета Муниципального образования г. Казани" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 9 633 644 руб. 54 коп. неосновательного обогащения и 8 000 000 руб. неустойки.

В удовлетворении иска в оставшейся части отказать.

Взыскать с Публичного акционерного общества "Камгэсэнергострой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 86 402 руб. 37 коп. госпошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок.

Судья Ю.С. Мусин