Резолютивная часть решения от 14 июня 2018 г. по делу № А73-7354/2018

1156/2018-78244(2)

Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-7354/2018
г. Хабаровск
14 июня 2018 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Манника С.Д. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции

заявление Общества с ограниченной ответственностью «Полесье» в лице конкурсного управляющего ФИО2 (ОГРН <***>, ИНН <***>; место нахождения: 680020, <...>)

к Комитету по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 680510, <...>)

об оспаривании решения органа местного самоуправления.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 198-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Хабаровского края

Р Е Ш И Л:

Требование Общества с ограниченной ответственностью «Полесье» в лице конкурсного управляющего ФИО2 удовлетворить.

Признать недействительным решение Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 12.04.2018 № 1-7/803 об отказе Обществу с ограниченной ответственностью «Полесье» в продлении срока действия разрешения на строительство № 27-RU27517000-229 р/с от 2016 года объекта капитального строительства «3-х этажный 39-ти квартирный жилой дом по ул. Пригородная в с. Тополево» на земельном участке с кадастровым номером

21:17:0302809:97, расположенного в Хабаровском крае, Хабаровском районе, с. Тополево, участок по генплану № 23, ТИЗ «Подворье».

Обязать Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края продлить срок действия разрешения на строительство № 27-RU27517000-229 р/с от 2016 года объекта капитального строительства «3-х этажный 39-ти квартирный жилой дом по ул. Пригородная в с. Тополево» на земельном участке с кадастровым номером 21:17:0302809:97, расположенного в Хабаровском крае, Хабаровском районе, с. Тополево, участок по генплану № 23, ТИЗ «Подворье» сроком на шесть месяцев.

Взыскать с Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Полесье» 3 000 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья С.Д. Манник