Постановление от 10 декабря 2024 г. по делу № А45-18385/2024

СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

город Томск Дело № А45-18385/2024

Резолютивная часть постановления объявлена 10 декабря 2024 года. Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Смеречинской Я.А., судей Апциаури Л.Н., ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Крючковой Е.А., рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ассоциации саморегулируемых организаций «Енисейский альянс строителей» ( № 07АП-8880/2024) на решение от 18.10.2024 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А4518385/2024 (судья Д.Н. Дорофеева) по исковому заявлению Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>, ИНН <***>, 630008, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Артстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 660013, <...>), ассоциации саморегулируемых организаций «Енисейский альянс строителей» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 660018, <...>, помещ. 306) о взыскании неустойки по договору на выполнение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сумме 863 472 рублей 31 копейки,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, администрация города Барабинска Барабинского района Новосибирской области, общество с ограниченной ответственностью «СибКонтрольСервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 630039, <...> Октября, д. 2а, помещ. 1), Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства г. Новосибирска (ОГРН <***>, ИНН <***>, 630099, <...>),

Руководствуясь частью 5 статьи 170, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 18.10.2024 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А4518385/2024 изменить, резолютивную часть решения изложить следующим образом:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Артстрой» (ИНН <***>), а при недостаточности денежных средств с ассоциации саморегулируемых организаций «Енисейский альянс строителей» (ИНН <***>) в пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ИНН <***>) неустойку в сумме 575 921 рубль 26 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 13 519 рублей 08 копеек.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ИНН <***>) в пользу ассоциации саморегулируемых организаций «Енисейский альянс строителей» (ИНН <***>) судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в сумме 9 990 рублей 57 копеек.

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Артстрой» (ИНН <***>) в пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ИНН <***>) неустойку в сумме 575 921 рубль 26 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 13 519 рублей 08 копеек, при недостаточности денежных средств взыскать с ассоциации саморегулируемых организаций «Енисейский альянс строителей» (ИНН <***>) в пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ИНН <***>) неустойку в сумме 575 921 рубль 26 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3 528 рублей 57 копеек.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий Я.А. Смеречинская Судьи Л.Н. Апциаури

ФИО1