Резолютивная часть решения от 24 мая 2019 г. по делу № А35-8845/2018

391/2019-48407(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения

Дело № А35-8845/2018
24 мая 2019 года
г. Курск


Арбитражный суд Курской области в составе судьи Сергеевой С.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании после перерыва, объявленного 23.05.2019 в порядке статьи 163 АПК РФ, дело по исковому заявлению

акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская атомная станция» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно- монтажное управление» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки в размере 513 180 руб. 33 коп., и по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно- монтажное управление» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к акционерному обществу «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская атомная станция» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о признании договора на выполнение строительно-монтажных работ от 09.06.2016 № 62668 расторгнутым.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца по первоначальному иску - Суликашвили А.М. по доверенности от 26.06.2017,

от ответчика по первоначальному иску - не явился, извещен надлежащим образом, после перерыва ФИО3 по доверенности от 12.02.2018

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 102, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская атомная станция» к обществу с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно-монтажное управление» о взыскании неустойки в размере 513 180 руб. 33 коп. отказать.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно-монтажное управление» к акционерному обществу «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская атомная станция» о признании договора на выполнение строительно-монтажных работ от 09.06.2016 № 62668 расторгнутым удовлетворить.

Признать договор на выполнение строительно-монтажных работ от 09.06.2016 № 62668, заключенный между акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская атомная станция» и обществом с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно-монтажное управление» расторгнутым.

Взыскать с акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская атомная станция» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно-монтажное управление» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Сергеева С.Л.