Резолютивная часть решения от 14 мая 2017 г. по делу № А66-352/2017

021/2017-43112(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А66-352/2017
г. Тверь
15 мая 2017 года


Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Карсаковой И.В., при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, при участии представителя истца – ФИО2, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, г. Тверь к индивидуальному предпринимателю ФИО3, Волгоградская область, г. Фролово о взыскании штрафа и неустойки, расторжении государственного контракта,

Руководствуясь частью 5 статьи 4, 110, пунктом 2 части 1 статьи 148, статьями 149, 167–170, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 309, 310, 330, 452, 779-783 Гражданского кодекса Российской Федерации Арбитражный суд Тверской области,

РЕШИЛ:

оставить без рассмотрения требование Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (ИНН <***>, ОГРН <***>) о расторжении государственного контракта от 24.02.2016 № 0136200003616000007-0020473-01.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН <***>, ОГРНИП 304345605800080) в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку (штраф), предусмотренную государственным контрактом от 24.02.2016 № 0136200003616000007-0020473-01 в размере 12 344 руб. 16 коп., неустойку (пени) в размере 15 405 руб. 51 коп. за период с 11.12.2016 по 17.04.2017.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН <***>, ОГРНИП 304345605800080) государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 2000 руб.

Исполнительные листы выдать взыскателям в соответствии со статьёй 319 АПК РФ.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) в месячный срок со дня его принятия.

Судья И.В. Карсакова