Решение от 14 ноября 2023 г. по делу № А40-93147/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-93147/23-13-962
г. Москва
14 ноября 2023 г.
Резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2023года

Полный текст решения изготовлен 14 ноября 2023 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Председательствующего судьи Н.И. Хаустовой, единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец ТРАНСГРАНИЧНЫЙ КОНЦЕРН "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ДОНБАССА" (РОССИЯ, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСП., ДОНЕЦКИЙ Г.О., ДОНЕЦК Г., АРТЁМА УЛ., Д. 68, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 30.11.2022, ИНН: <***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АГРОПРОМИНВЕСТ" (119049, <...>, ЭТАЖ 2, ПОМ.I, ОФИС 23, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 22.12.2015, ИНН: <***>)

О взыскании 1 746 611,90 руб.

В судебное заседание явились:

От истца- ФИО2, паспорт, доверенность №10 от 22.05.2023, диплом МВ№12010042 от 28.04.2007

От ответчика- ФИО3, паспорт, доверенность б/н от 23.10.2023, диплом от 09.07.2010 №10496.

УСТАНОВИЛ:

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ КОНЦЕРН "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ДОНБАССА" обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АГРОПРОМИНВЕСТ" о взыскании 1 746 611,90 руб.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик заявленные требования не признал, по мотивам представленного отзыва, в иске просил отказать.

Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, в том числе предмет и основание заявленного иска, доводы отзыва на иск, исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, иск заявлен в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договорам поставки № ТК/ЦИ-21030/ЦЮ/00000000310011210030 от 19.04.2021г. и № ТК/ЦИ-21039/ЦЮ/00000000310011210030 от 26.05.2021г.

В соответствии с договорами Ответчик принял на себя обязательства осуществить поставку Товара в ассортименте и количестве согласно Спецификации.

По Договору поставки ТК/ЦИ-21030/ЦЮ/00000000310011210030 от 19.04.2021г.

Согласно п.6.4 Договора 21030 Покупатель производит в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения счета на оплату Товара от Поставщика предварительную оплату за Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100 % (сто процентов) от общей суммы Договора.

Покупатель обязательства по Договору 21030 выполнил путем перечисления 30.04.2021 на расчетный счет Поставщика 72 821240,63 руб., что подтверждается платежным поручением № 12478.

Согласно Спецификации Товар должен быть поставлен Поставщиком в адрес Покупателя в срок не более 90 календарных дней со дня получения 100% предварительной оплаты Поставщиком, то есть до 29.07.2021 года.

Дополнительным соглашением № 1 от 30.06.2021 изменен срок поставки Товара: не более 140 календарных дней со дня получения 100% предварительной оплаты поставщиком, то есть до 17.09.2021 года.

Дополнительным соглашением №2 от 18.08.2021 изменен срок поставки Товара: не более 170 календарных дней со дня получения 100% предварительной оплаты поставщиком, то есть до 17.10.2021 года.

Дополнительным соглашением №3 от 11.10.2021 изменен срок поставки Товара: не более 215 календарных дней со дня получения 100% предварительной оплаты поставщиком, то есть до 01.12.2021 года.

Фактически поставка товара была осуществлена 26.07.2021, 03.08.2021, 24.08.2021.31.08.2021.06.09.2021 и 17.11.2021.

Подпунктом 10.3.3 пункта 10.3 Договора предусмотрено, что в случае, если поставка Товара будет осуществлена Поставщиком по истечению 180 календарных дней с перечисления Покупателем предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика. Поставщик уплачивает пеню в размере 0.3% от суммы предоплаты за каждый день просрочки, начиная со 181 дня с даты перечисления Покупателем предварительной оплаты.

По Договору поставки № ТКЩИ-21039/ЦЮ0000000031001120030 от 26.05.2021г.

Согласно п. 6.4 Договора 21039 Покупатель производит в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения счета на оплату Товара от Поставщика предварительную оплату за Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100 % (сто процентов) от общей суммы Договора.

Покупатель обязательства по Договору 21039 выполнил путем перечисления 02.06.2021 на расчетный счет Поставщика 10 278 450,00 рос. руб., что подтверждается платежным поручением № 16117.

Согласно Спецификации Товар должен быть поставлен Поставщиком в адрес Покупателя в срок не более 216 календарных дней со дня получения 100% предварительной оплаты поставщиком, то есть до 04.01.2022 года.

Фактически поставка товара была осуществлена 27.12.2021.

Подпунктом 10.3.3 пункта 10.3 Договора 21039 предусмотрено, что в случае, если поставка Товара будет осуществлена Поставщиком по истечению 180 календарных дней с перечисления Покупателем предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика. Поставщик уплачивает пеню в размере 0,3% от суммы предоплаты за каждый день просрочки, начиная со 181 дня с даты перечисления Покупателем предварительной оплаты.

Истцом в адрес Ответчика были направлены претензии от 15.09.2022 № ЦЗИ-06/131 и № ЦЗТ-03/249.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

По мнению истца, совокупность вышеуказанных обстоятельств позволяют сделать вывод о правомерности заявленных требований, поскольку на территории Украины в тот момент действовала указанная истцом в основании иска норма закона. Истец полагает, что указанную норму может применить как основание для начисления ответчику неустойки.

Однако, суд не может согласиться с позицией истца ввиду следующего. Принимая во внимание доводы отзыва ответчика, суд не усматривает оснований для удовлетворения заявленных требований.

По Договору поставки ТК/ЦИ-21030/ЦЮ/00000000310011210030 от 19.04.2021г.

Срок поставки Товара был определен Сторонами в Спецификации к Договору 21030 продолжительностью не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты оплаты Истцом стоимости Товара.

В результате переговоров Сторон Договора 21030 относительно причин невозможности исполнения Договора 21030 в части срока поставки части Товара, между Сторонами было достигнуто соглашение об изменении условий Договора 21030 в части увеличения сроков его исполнения:

30.06.2021 года между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение №1 к Договору 21030, согласно условиям которого срок поставки Товара был увеличен до 140 (Ста сорока) календарных дней с даты оплаты Истцом стоимости Товара.

18.08.2021 года между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение №2, согласно условиям которого срок поставки Товара был увеличен до 170 (Ста семидесяти) календарных дней с даты оплаты Истцом стоимости Товара.

11.10.2021 года между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение №3, согласно условиям которого срок поставки Товара был увеличен до 215 (Двухсот пятнадцати) календарных дней с даты оплаты Истцом стоимости Товара.

Таким образом, Стороны пришли к взаимному соглашению об изменении первоначальных условий Договора 21030 в части установления новых максимальных сроков поставки Товара.

Согласно п. 4.1. Договора 21030 Ответчик имеет право на досрочную, в том числе частичную поставку Товара.

Ответчик в точном соответствии с условиями Договора 21030 (с учетом дополнительных соглашений 1-3 к Договору 21030) в части качества, количества и срока поставки Товара произвел частичную поставку Товара, подтвержденную Истцом Актами приема-передачи и товарными накладными:

26.07.2021, 03.08.2021. 24.08.2021, 31.08.2021, 06.09.2021 и 17.11.2021 года Товара на общую сумму 72 821 240.63 руб. (Семьдесят два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча двести сорок) рублей 63 копейки. Срок поставки последней части Товара составил 201 (Двести один) календарный день с даты оплаты Истцом.

Таким образом весь объем Товара, предусмотренный Спецификацией к Договору 21030, был поставлен в соответствии с условиями Договора в редакции дополнительных соглашений 1-3 к указанному Договору 21030.

Подписывая дополнительные соглашения №1-3 к Договору 21030 Истец и Ответчик действовали в соответствии с положениями раздела 13 Договора 21030, предпринимая действия, направленные на изменение первоначальной даты поставки Товара (с 90 до 215 календарных дней). Поскольку поставка Товара по Договору 21030 была осуществлена в полном объеме до истечения предельного срока, установленного Сторонами в Дополнительном соглашении №3, положения п 10.3.3. Договора 21030 не могут применяться и основания для начисления и истребования с Ответчика уплаты неустойки у Истца отсутствуют.

По Договору поставки № ТКЩИ-21039/ЦЮ0000000031001120030 от 26.05.2021г.

Срок поставки Товара был определен Сторонами в Спецификации к Договору 21030 продолжительностью не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты оплаты Истцом стоимости Товара.

В результате переговоров Сторон Договора 21030 относительно причин невозможности исполнения Договора 21030 в части срока поставки части Товара, между Сторонами было достигнуто соглашение об изменении условий Договора 21030 в части увеличения сроков его исполнения:

30.06.2021 года между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение №1 к Договору 21030, согласно условиям которого срок поставки Товара был увеличен до 140 (Ста сорока) календарных дней с даты оплаты Истцом стоимости Товара.

18.08.2021 года между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение №2, согласно условиям которого срок поставки Товара был увеличен до 170 (Ста семидесяти) календарных дней с даты оплаты Истцом стоимости Товара.

11.10.2021 года между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение №3, согласно условиям которого срок поставки Товара был увеличен до 215 (Двухсот пятнадцати) календарных дней с даты оплаты Истцом стоимости Товара.

Таким образом, Стороны пришли к взаимному соглашению об изменении первоначальных условий Договора 21030 в части установления новых максимальных сроков поставки Товара.

Согласно п. 4.1. Договора 21030 Ответчик имеет право на досрочную, в том числе частичную поставку Товара.

Ответчик в точном соответствии с условиями Договора 21030 (с учетом дополнительных соглашений 1-3 к Договору 21030) в части качества, количества и срока поставки Товара произвел частичную поставку Товара, подтвержденную Истцом Актами приема-передачи и товарными накладными:

26.07.2021, 03.08.2021. 24.08.2021, 31.08.2021, 06.09.2021 и 17.11.2021 года Товара на общую сумму 72 821 240.63 руб. (Семьдесят два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча двести сорок) рублей 63 копейки. Срок поставки последней части Товара составил 201 (Двести один) календарный день с даты оплаты Истцом.

Таким образом весь объем Товара, предусмотренный Спецификацией к Договору 21030, был поставлен в соответствии с условиями Договора в редакции дополнительных соглашений 1-3 к указанному Договору 21030.

Подписывая дополнительные соглашения №1-3 к Договору 21030 Истец и Ответчик действовали в соответствии с положениями раздела 13 Договора 21030, предпринимая действия, направленные на изменение первоначальной даты поставки Товара (с 90 до 215 календарных дней). Поскольку поставка Товара по Договору 21030 была осуществлена в полном объеме до истечения предельного срока, установленного Сторонами в Дополнительном соглашении №3, положения п 10.3.3. Договора 21030 не могут применяться и основания для начисления и истребования с Ответчика уплаты неустойки у Истца отсутствуют.

По Договору поставки № ТК/ЦИ- 21039/ЦЮ00000000310011210030 от 26.05.2021.

Срок поставки Товара был определен Сторонами в Спецификации к Договору 21039 продолжительностью не более 150 (Сто пятьдесят) календарных дней с даты оплаты Истцом стоимости Товара.

08.10.2021 года между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение №2 к Договору 21039, согласно условиям которого срок поставки Товара был увеличен до 196 (Ста девяносто шести) календарных дней с даты оплаты Истцом стоимости Товара.

06.12.2021 года между Сторонами было заключено Дополнительное соглашение №3, согласно условиям которого срок поставки Товара был увеличен до 216 (Двухсот шестнадцати) календарных дней с даты оплаты Истцом стоимости Товара

Таким образом, Стороны пришли к взаимному соглашению об изменении первоначальных условий Договора 21039 в части установления новых максимальных сроков поставки Товара.

Подписывая дополнительные соглашения №2-3 к Договору 21039 Истец и Ответчик действовали в соответствии с положениями раздела 13 Договора 21039, предпринимая действия, направленные на изменение первоначальной даты поставки Товара (с 150 до 216 календарных дней). Поскольку поставка Товара по Договору 21039 была осуществлена в полном объеме до истечения предельного срока, установленного Сторонами в Дополнительном соглашении №3, положения п 10.3.3. Договора 21030 не могут применяться и основания для начисления и истребования с Ответчика уплаты неустойки у Истца отсутствуют. Сам же истец в судебном заседании пояснил, что сроки по договору ответчиком нарушены не были.

Таким образом, суд приходит к выводу, что исковые требования удовлетворению не подлежат, а в связи с чем отказывает в иске.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании ст.ст. 4, 8, 9, 12, 27, 65-67, 71, 65, 67-69, 71, 102, 110, 121, 123, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Н.И. Хаустова