СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 7 апреля 2021 г. по делу № А45-35402/2020

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: Энергоснабжение - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

33/2021-77241(1)

Арбитражный суд Новосибирской области

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

07 апреля 2021 года А45-35402/2020 г. Новосибирск

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Нефедченко И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению жилищно-строительного кооператива "Залесский" (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Новосибирск,

к акционерному обществу "Региональные электрические сети" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Новосибирск

о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 4632944 рублей 02 копеек, суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 85538 рублей 57 копеек,

по встречному исковому заявлению акционерного общества "Региональные электрические сети" (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Новосибирск

к жилищно-строительному кооперативу "Залесский" (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Новосибирск,

о взыскании суммы неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 15.02.2018 по 08.05.2019 в размере 3161885 рублей 65 копеек,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, Арбитражного процессуального

кодекса РФ,

Р Е Ш И Л:

По встречному иску: Иск удовлетворить частично

Взыскать с жилищно-строительного кооператива "Залесский" (ОГРН

<***>) в пользу акционерного общества "Региональные электрические

сети" (ОГРН <***>) сумму неустойки в размере 244401 рубля 98 копеек,

а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 3000 рублей. В остальной части заявленных требований отказать. По первоначальному иску: Иск удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества "Региональные электрические сети"

(ОГРН <***>) в пользу жилищно-строительного кооператива

"Залесский" (ОГРН <***>) 4718482 рубля 59 копеек, из них: 4632944

рубля 02 копейки неосновательного обогащения, 85538 рублей 57 копеек

процентов за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с акционерного общества "Региональные электрические сети"

(ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину

по первоначальному иску в размере 46592 рублей, по встречному иску в размере 19114 рублей.

Произвести зачет удовлетворённых исковых требований по первоначальному и встречному искам, в результате которого: Взыскать с акционерного общества "Региональные электрические сети" (ОГРН <***>) в пользу жилищно- строительного кооператива "Залесский" (ОГРН <***>) сумму задолженности в размере 4471080 рублей 61 копейки.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья И.В. Нефедченко

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 16.03.2020 8:45:55

Кому выдана Нефедченко Ирина Васильевна