Резолютивная часть решения от 10 марта 2022 г. по делу № А43-30055/2021

06/2022-44898(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-30055/2021

г.Нижний Новгород 10 марта 2022 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Кузовихиной Светланы Дмитриевны (шифр 6-694), при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью "Дивеевская Строительная Компания" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Федеральному государственному казенному учреждению «11 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (Войсковая часть 6907, г.Нижний Новгород)» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с Федерального государственного казенного учреждения «11 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (Войсковая часть 6907, г.Нижний Новгород)» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Дивеевская Строительная Компания" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 7 346 555,40 руб. неустойки, 41 921,00 руб. расходов по государственной пошлине.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дивеевская Строительная Компания" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета

87 343,00 руб. государственной пошлины.

Взыскать с Федерального государственного казенного учреждения «11 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (Войсковая часть 6907, г.Нижний Новгород)» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 2 574,00 руб. государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. В остальной части исковые требования отклонить.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке кассационного производства, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Электронная подпись действительна.

Судья Д а н н ы е Э П : У д о с т о в е р я ю щ и й ц е н т р Ф Г Б У И А Ц С у д е б н о г о С.Д. Кузовихина

департамента

Дата 26.05.2021 9:07:55

Кому выдана Кузовихина Светлана Дмитриевна