Резолютивная часть решения от 7 ноября 2023 г. по делу № А04-3336/2023

16/2023-107894(1)


Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А04-3336/2023
г. Благовещенск
07 ноября 2023 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Наринской Светланы Алексеевны,

при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дальневосточная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Фёдоровский» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 6 824 102,78 руб.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Фёдоровский» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дальневосточная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по договору подряда № ТБХ-01/04 от 02.04.2021 за период с 25.06.2022 по 19.04.2023 в размере

598 919,99 руб., расходы по уплате государственной пошлины 23 456 руб., всего – 622 375,99 руб.

Взыскивать с общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Фёдоровский» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дальневосточная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере двукратной ключевой ставки Банка России, начисленную на сумму 4 690 105 руб. с 20.04.2023 по день фактического исполнения обязательства.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Фёдоровский» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 11 759 руб.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья С.А.Наринская