Решение от 7 сентября 2017 г. по делу № А41-41537/2017

Арбитражный суд Московской области

107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А41-41537/2017
07 сентября 2017 года
г.Москва


Резолютивная часть объявлена 04 сентября 2017 года

Полный текст решения изготовлен 07 сентября 2017 года

Судья Д.Ю.Капаев

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

ООО "КСК СТРОЙ" к ООО "ЛИДЕРТОРГ"

о взыскании,

при участии: согласно протоколу судебного заседания от 04.09.2017 г.

УСТАНОВИЛ:

ООО "КСК СТРОЙ" (истец, Заказчик) обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к ООО "ЛИДЕРТОРГ" (ответчик, Исполнитель) о взыскании задолженности по Договору № О3/04/2016 от 15.07.2016 г. (Договор) в размере 220 000 руб., неустойки в размере 96 800 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 25 000 руб.

Представители сторон присутствовали в судебном заседании.

В материалах дела имеется отзыв на исковое заявление, возражения на отзыв.

Согласно ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

В условиях присутствия в судебном заседании представителей сторон, суд завершил предварительное судебное заседание, открыл судебное заседание в первой инстанции.

Выслушав представителей сторон, поддержавших свои позиции по спору, суд установил следующее.

Между истцом и ответчиком был заключен Договор, предметом которого, является изготовление Исполнителем светопрозрачных конструкций (Изделия), в соответствии с размерами и эскизами, утвержденными Заказчиком, а также последующие поставка и монтаж конструкций в помещении, расположенном по адресу, указанному в п. 9.3 Договора.

Из иска следует, что в соответствии с п. 3.1.1 Договора, истец оплатил 50 % суммы Договора в размере 220 000 руб.

Согласно п. 2.1.5 Договора, Исполнитель обязан не позднее 12 рабочих дней после оплаты Заказчиком 50 % стоимости работ по Договору изготовить и доставить Заказчику изделия, а также произвести монтаж.

Однако, вопреки согласованным сторонами условий Договора, ответчиком обязательства по выполнению работ в установленный срок (до 05.08.2016) не исполнены, в связи с чем, истец отказался от Договора, а, следовательно, у ответчика появилась обязанность по возвращению истцу выплаченного Заказчиком аванса.

Поскольку досудебный порядок урегулирования спора, инициированный и реализованный истцом, не принес положительного результата, истец обратился в суд с иском.

Исследовав и оценив все имеющиеся в материалах дела доказательства, суд признает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с п.1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 2 ст. 405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч.1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Довод ответчика в отношении того, что аванс истцом был оплачен в рамках исполнения другого договора судом отклоняется, в условиях недоказанности ответчиком обстоятельств наличия между сторонами иных правоотношений, ссылка ответчика на незаключённость Договора является необоснованной, поскольку в материалы дела представлен Договор, пописанный сторонами, факт подписания которого ответчиков установленном порядке (ст. 82, 161 АПК РФ) не оспорен.

В этой связи, с учётом установленных обстоятельств по спору, суд полагает, требование истца о взыскании с ответчика суммы перечисленного аванса в размере 220000 руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Истец представил расчет суммы неустойки в размере 96 800 руб., произведенный в соответствии с условиями Договора (п. 5.1.1).

В соответствии с ч.1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Исходя из положений ГК РФ законодатель придает неустойке три нормативно-правовых значения: как способ защиты гражданских прав; как способ обеспечения исполнения обязательств; как мера имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Право снижения размера неустойки как имущественной ответственности предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Учитывая компенсационныйхарактер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства гражданское законодательство предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Вместе с тем решение суда о снижении неустойки не может быть произвольным. Уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно допускаться, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 ГК РФ), а также с принципом состязательности (ст. 9 АПК РФ).

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

Суд полагает представленный истцом расчёт, исходя из положений п.5.1.1 Договора неверным в отсутствии согласованной суммы приложения к Договору, самого приложения однако самостоятельно произведя перерасчёт заявленного требования, полагает возможным удовлетворить требование истца о взыскании суммы неустойки в размере 48 620 руб., отказав в остальной части требования.

Истец также обратился за взысканием 25 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя.

Факт оказания истцу юридических услуг подтверждается представленными в материалы дела документами.

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно п. 3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 N 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.

Пунктом 20 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 августа 2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (ч. 1 ст. 71 АПК РФ).

Принимая во внимание объем выполненных представителями истца услуг, а также сложность спора, сумму иска, результат рассмотрения спора, суд считает возможным возместить истцу понесенные судебные расходы в размере 21197 руб. пропорционально удовлетворенным требованиям, отказав в остальной части заявленных расходов.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учётом результатов рассмотрения спора, судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в размере 8 372 руб., в остальной части судебные расходы относятся на истца.

Руководствуясь ст. ст. 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ЛИДЕРТОРГ" в пользу ООО "КСК СТРОЙ" сумму долга в размере 220000 руб., сумму неустойку в размере 48 620,00 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 372 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 21197 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца.

СудьяД.Ю. Капаев