Постановление от 18 января 2023 г. по делу № А27-11871/2022

СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

город Томск Дело № А27-11871/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2023 года. Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: Председательствующего судьи Смеречинской Я.А., судей Вагановой Р.А., ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» ( № 07АП-10197/2022) на решение от 09.09.2022 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А2711871/2022 (судья Беляева Л.В.) по исковому заявлению некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (650070, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово город, ФИО3 <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (650010, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово город, Тельбесская улица, дом 34, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки по договору подряда в сумме 588 009 рублей 76 копеек,

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 09.09.2022 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А2711871/2022 оставить изменить, резолютивную часть решения изложить следующим образом:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (ИНН <***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН <***>) неустойку в сумме 495 166 рублей


12 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины по исковому заявлению в сумме 2 000 рублей.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по исковому заявлению в сумме 10 429 рублей 47 копеек.

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по исковому заявлению в сумме 2 330 рублей 54 копейки.

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (ИНН <***>) судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 473 рублей 68 копеек.

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» (ИНН <***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (ИНН <***>) неустойку в сумме 495 166 рублей 12 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины по исковому заявлению в сумме 1 526 рублей 32 копейки.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Председательствующий Я.А. Смеречинская

Судьи Р.А. Ваганова

ФИО1