Резолютивная часть решения от 19 февраля 2018 г. по делу № А41-91483/2017

9_6794326

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-91483/2017
г. Москва
20 февраля 2018 года
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-91483/2017 по иску ООО УК «ТЮС» к ООО «НСМК» о взыскании 1217175 руб. 59 коп.,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Принять отказ Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЮС» от иска в части взыскания с Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородская Строительно-монтажная компания» 270021 руб. 88 коп. штрафа за нарушение сроков представления исполнительной документации по договору субподряда № 06/16-МКЖД от 01.03.2016, производство по делу № А41-91483/2017 в указанной части прекратить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородская Строительно-монтажная компания» в пользу Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЮС» 1217175 руб. 59 коп. штрафа за нарушение сроков предоставления календарно-сетевого графика и отчетности по договору субподряда № 06/16-МКЖД от 01.03.2016, а также 25172 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Возвратить Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЮС» из средств федерального бюджета 2700 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

Судья П.И. Машин