Резолютивная часть решения от 23 апреля 2018 г. по делу № А64-566/2017

Арбитражный суд Тамбовской области (АС Тамбовской области) - Административное
Суть спора: Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц - Административные и иные публичные споры



74/2018-22471(2)

Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А64-566/2017
г. Тамбов
23 апреля 2018 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи М.А. Плахотникова

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.В. Прохоровской рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Стройтраст», г. Тамбов (ОГРН <***> ИНН <***>)

к Комитету градостроительства администрации города Тамбова, г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о признании незаконным отказа от 29.12.2016 в продлении разрешения на строительство при участии в заседании:

от заявителя: ФИО1, доверенность от 26.06.2017; ФИО2, доверенность от 22.12.2017;

от заинтересованного лица: ФИО3, доверенность от 08.08.2017 № 25-40-640/17.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Признать незаконным отказ Комитета градостроительства Администрации города Тамбова от 29.12.2016 в продлении обществу с ограниченной ответственностью «Стройтраст» разрешения на строительство торгово-офисного здания по адресу: <...>.

Комитету градостроительства Администрации города Тамбова восстановить нарушенные права заявителя путем продления на 19 месяцев срока действия разрешения № 68306000-1545-2015 от 11.06.2015 на строительство торгово-офисного здания по адресу: <...>.

Взыскать с Комитета градостроительства Администрации города Тамбова, г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройтраст», г. Тамбов (ОГРН <***> ИНН <***>) судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 3000,00 руб.

Возместить за счет средств федерального бюджета Российской Федерации оплату услуг привлеченного по инициативе суда специалиста в сумме 6464 рубля, согласно расчету стоимости производства экспертизы от 17.04.2018г. № 650, по следующим реквизитам:

Автономная некоммерческая организация «Тамбовский центр судебных экспертиз» (ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП 682901001), адрес 392008, <...>;

АО Банк «ТКПБ», г. Тамбов; БИК 046850755

23 апреля 2018 года

расчетный счет 40703810300600000027;

корреспондентский счет 30101810600000000755.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, а

также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа в

течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды

апелляционной и кассационной инстанции через арбитражный суд принявший решение.

Судья М.А. Плахотников



Суд:

АС Тамбовской области (подробнее)

Истцы:

ООО "СтройТраст" (подробнее)

Ответчики:

Комитет градостроительства администрации города Тамбова (подробнее)

Иные лица:

ФГУП Руководителю УФПС Тамбовской области - филиал "Почта России" (подробнее)

Судьи дела:

Плахотников М.А. (судья) (подробнее)