СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 декабря 2018 г. по делу № А56-38786/2018

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

4041/2018-714662(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Резолютивная часть решения

06 декабря 2018 года. Дело № А56-38786/2018

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт» в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Фонд капитального строительства и реконструкции» 2 665 699,72 руб. неустойки и 255 100 руб. штрафа по государственному контракту от 07.08.2013 № 13/ОК-13.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт» в доход федерального бюджета 105 899 руб. государственной пошлины за рассмотрение первоначального иска.

Встречный иск удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Фонд капитального строительства и реконструкции» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт» 2 025 310,47 руб. задолженности и 78 210,74 руб. неустойки по государственному контракту от 07.08.2013 № 13/ОК-13; 33 518 руб. в качестве возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины.

По результатам зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт» в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Фонд капитального строительства и реконструкции» 783 760,51 руб.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Стрельчук У.В.