Резолютивная часть решения от 14 июня 2022 г. по делу № А45-34880/2021

35/2022-145995(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-34880/2021
г. Новосибирск
14 июня 2022 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Исаковой С.А., при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Евросиб-НСК" (ОГРН <***>), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью "Старт" (ОГРН <***>), г. Новосибирск, о взыскании 3 055 090 руб. 72 коп.,

по встречному иску: о взыскании неустойки в размере 11 781 324 руб. 14 коп.,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

по первоначальному иску:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Старт" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Евросиб-НСК" (ОГРН <***>) задолженность по договору субподряда № 65-ОН2 от 25.11.2019 в размере 940 285 руб. 05 коп., по договору подряда № 64-ОН2 от 25.11.2019 в размере 2 114 805 руб. 67 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 38 275 руб. 45 коп.

По встречному иску:


взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Евросиб-НСК" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Старт" (ОГРН <***>) неустойку по договору субподряда № 65-ОН2 от 25.11.2019 в размере 500 000 руб., по договору подряда № 64-ОН2 от 25.11.2019 в размере 300 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 81 907 руб.

В остальной части иска отказать.

В результате зачёта взысканных денежных сумм по первоначальному иску в размере 3 093 366 руб. 17 коп. и по встречному иску в размере 881 907 руб., взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Старт" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Евросиб-НСК" (ОГРН <***>) 2 211 459 руб. 17 коп.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца после принятия.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья С.А. Исакова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 0:36:48

Кому выдана Исакова Светлана Анатольевна