СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 13 ноября 2019 г. по делу № А35-4020/2019

Арбитражный суд Курской области (АС Курской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки товаров для гос. нужд

76/2019-111292(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ . г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

Дело № А35-4020/2019
13 ноября 2019 года
г. Курск

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Белых Н.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области

к обществу с ограниченной ответственностью «Щигровское ремонтно- строительное управление»

о взыскании неустойки. третье лицо – Администрация Курской области.

В судебном заседании приняли участие представители: от истца – ФИО2 по доверенности от 16.07.2019;

от ответчика – не явились, уведомлены; от третьего лица – не явились, уведомлены.

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 65, 70, 102, 110, 167-171, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Щигровское ремонтно- строительное управление» в пользу Комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области неустойку по государственному контракту № Ф.2018.211985 от 21.05.2018 в размере 7935 руб. 20 коп.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Щигровское ремонтно- строительное управление» в доход федерального бюджета 2000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в

г. Воронеже через Арбитражный суд Курской области, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа в г. Калуге при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Н.Н. Белых