Резолютивная часть решения от 19 апреля 2017 г. по делу № А37-593/2015

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А37-593/2015
г. Магадан
19 апреля 2017 г.
Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи В.А. Лушникова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению партнерства с ограниченной ответственностью «МЕТАКО» (METACO Limited liability partnership) (регистрационный № ОС 323243 от 17.10.2006 Регистратора компаний Англии и Уэльса, ИНН <***>, почтовый адрес: 143401, <...>)

к Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 685000, <...> Магаданки, д. 15)

о взыскании задолженности и неустойки в общем размере 47 800 118 рублей 20 копеек,

встречное исковое заявление Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области к партнерству с ограниченной ответственностью «МЕТАКО»

о взыскании неустойки в размере 150 541 379 рублей 76 копеек, расторжении государственного контракта от 20.04.2011 № 23/А-11,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 07.08.2015 № 12/15;

от ответчика – Е.С. Данько, главный специалист отдела по правовой и организационной работе, доверенность от 19.04.2017 без номера, ФИО3, доверенность от 10.01.2017 без номера,

руководствуясь частью 5 статьи 4, статьей 41, частями 1 и 5 статьи 49, статьей 104, частью 1 статьи 110, частью 1 статьи 112, пунктом 2 части 1 статьи 148, статьями 149, 159,

167 – 170, частью 1 статьи 171, статьей 176, частью 1 статьи 180, статьей 181, частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

1. Ходатайство истца по встречному иску, Министерства строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области от 03.04.2017 об уменьшении размера исковых требований удовлетворить. Принять уменьшение размера исковых требований, считать суммой встречных требований о взыскании неустойки – 149 650 252 рубля 89 копеек.

2. Первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с ответчика, Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН <***>, ИНН <***>), в пользу истца, партнерства с ограниченной ответственностью «МЕТАКО» (METACO Limited liability partnership, регистрационный № ОС 323243 от 17.10.2006 Регистратора компаний Англии и Уэльса, ИНН <***>), основную задолженность в размере 9 946 388 рублей 60 копеек, неустойку в размере 1 114 554 рублей 95 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 46 280 рублей 00 копеек, а всего – 11 107 223 рубля 55 копеек. Исполнительный лист выдать истцу после вступления решения в законную силу.

Исковые требования по первоначальному иску, основанные на актах приемки выполненных работ по форме № КС-2 от 25.01.2015 № 8, оставить без рассмотрения.

В удовлетворении остальной части исковых требований по первоначальному иску отказать.

3. Во встречном иске отказать полностью.

4. Возвратить партнерству с ограниченной ответственностью «МЕТАКО» (METACO Limited liability partnership, регистрационный № ОС 323243 от 17.10.2006 Регистратора компаний Англии и Уэльса, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 34 232 рубля 00 копеек, о чем выдать справку.

5. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

6. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Магаданской области.

7. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья В.А. Лушников