Решение от 10 сентября 2024 г. по делу № А40-127265/2024

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А40-127265/24-96-810
11 сентября 2024 года
г. Москва



Резолютивная часть решения объявлена 06.09.2024

Полный текст решения изготовлен  11.09.2024


Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания Анпиловой Э.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТОФ" Г.Москва, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 29.01.2020, ИНН: <***>, КПП: 772401001, 115304, Г.МОСКВА, УЛ. КАНТЕМИРОВСКАЯ, Д. 3, К. 3, Э/ПОМ/К/ОФ 1/8/5/64

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАСТРОЙ" Орловская область, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.06.2015, ИНН: <***>, КПП: 575101001, 302015, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ОРЁЛ, УЛ БАЗОВАЯ, Д. 9, КАБИНЕТ 11

о взыскании 2 586 304 руб. 19 коп.

при участии:

от истца: ФИО1 ген.директор согласно выписке.

от ответчика: не явился, извещён,

Рассмотрев материалы дела, суд 



УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТОФ"  (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАСТРОЙ" (далее по тексту – Ответчик) о взыскании неотработанного аванса в размере  2 586 304,19 рублей

Истец требования поддержал в полном объеме по основаниям изложенным в иске.

Ответчик не воспользовался предоставленными ему АПК РФ процессуальными правами, отзыв или иную письменную позицию по спору не представил, требования истца не оспорил, не предоставил истребованные судом доказательства оплаты задолженности либо ее отсутствия, извещенный надлежащим образом о дате, месте и времени проведения судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, в связи с чем, суд рассматривает спор в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ в его отсутствие.

Заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

Между сторонами был заключен договор подряда. К спорным правоотношениям подлежат применению нормы, регулирующие договор подряда, а также нормы о неосновательном обогащении.

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ч. 1 ст. 702 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Между ООО «РЕМОНТОФ» (далее Истец) и ООО «МИРАСТРОЙ» (далее Ответчик) был заключен Договор №1/09-04-2024 от 09.04.2024 г. на изготовление и монтаж перегородок и дверей в помещении по адресу <...>, этаж 11 (далее Договор).

В соответствии с пунктом 5.1. Договора Ответчик был обязан выполнить работы в течение 12 рабочих дней с даты авансового платежа и получения от Истца информации о готовности строительной площадки.

Стоимость работ составляет 3199077,41 рублей, включая НДС.

Истец перечислил Ответчику аванс в сумме  2586304,19 рублей, включая НДС  платежным поручением №509 от 10.04.2024 г., и уведомил его о готовности строительной площадки к выполнению работ.

Срок выполнения работ установлен до 26.04.2024 г.

Однако, Ответчик в указанные сроки работы не выполнил, результат работ не представлен Истцу.

В соответствии с пунктом 7.2. Договора в случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ более, чем на 7 (Семь) календарных дней Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика.

Датой расторжения Договора будет считаться дата получения Подрядчиком уведомления Заказчика или иная дата, указанная в уведомлении. При этом Подрядчик обязуется осуществить возврат полученных от Заказчика денежных средств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

Истец направил Ответчику досудебную претензию от 03.05.2024 г., в которой уведомил со ссылкой на условия Договора и на пункт 2 статьи 405 ГК РФ о том, что исполнение Договора утратило интерес для Истца, и в соответствии с указанным выше пунктом 7.2. Договора Истец отказывается от его исполнения с 03.05.2024 г.

В досудебной претензии Истец потребовал от Ответчика произвести возврат денежных средств в сроки, предусмотренные пунктом 7.2. Договора.

Согласно части 1 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным данным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с частью 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно ч. 4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно позиции, обозначенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 05.11.2013 N 1123/13, если стороны не согласовали условие о возврате неосвоенного (неотработанного) аванса при расторжении договора подряда, то уплаченная сумма аванса подлежит возврату как неосновательное обогащение.

В силу положений ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Судом установлено, что доказательств выполнения работ ответчиком в полном объёме не представлено, что свидетельствует о нарушении ответчиком условий договора и об отсутствии с его стороны эквивалентного встречного исполнения на перечисленную сумму аванса.

Таким образом, судом установлено прекращение Договора в одностороннем порядке истцом в связи с невыполнением ответчиком в полном объёме работ.

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд, руководствуясь разъяснениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенными в пункте 1 информационного письма от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении", пришел к выводу о том, что с расторжением договора у исполнителя отпали правовые основания для удержания перечисленных заказчиком денежных средств.

Таким образом, размер неосновательного обогащения на стороне ответчика установлен в размере 2 586 304 руб. 19 коп.

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 



РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАСТРОЙ" (ИНН: <***>)  в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТОФ"  (ИНН: <***>) неосновательное обогащение в размере 2 586 304 руб. 19 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 35 932 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья                                                                                                     П.С. Гутник