СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 13 февраля 2019 г. по делу № А50-30034/2018

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам купли-продажи недвижимости и предприятий

100421_2462190

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Пермь

13.02.2019 года Дело № А50-30034/18

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Султановой Ю.Т., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стерховой А.С.

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства строительства и архитектуры Пермского края (ОГРН 1055900367434, ИНН 5902293210; 614006, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, 51, 520)

к ответчику - Индивидуальному предпринимателю Полеву Александру Вадимовичу (ОГРНИП 309590219700029, ИНН 590200003810; 617141 Пермский край р-н Очерский г. Очер ул. Коммунистическая д. 44А)

о взыскании неустойки по государственному контракту в размере 30 148 руб. 44 коп.,

по встречному иску Индивидуального предпринимателя Полева Александра Вадимовича (ОГРНИП 309590219700029, ИНН 590200003810; 617141 Пермский край р-н Очерский г. Очер ул. Коммунистическая д. 44А)

к Министерству строительства и архитектуры Пермского края (ОГРН 1055900367434, ИНН 5902293210; 614006, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, 51, 520)

о взыскании неустойки в размере 63 647 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Полева Александра

Вадимовича (ОГРНИП 309590219700029, ИНН 590200003810;

617141 Пермский край р-н Очерский г. Очер ул. Коммунистическая д. 44А) в пользу Министерства строительства и архитектуры Пермского края (ОГРН 1055900367434, ИНН 5902293210; 614006, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, 51, 520) неустойку по государственному контракту в размере 30 148 руб. 44 коп.

Встречное исковое заявление удовлетворить.

Взыскать с Министерства строительства и архитектуры Пермского края (ОГРН 1055900367434, ИНН 5902293210; 614006, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, 51, 520) в пользу Индивидуального предпринимателя Полева Александра Вадимовича (ОГРНИП 309590219700029, ИНН 590200003810; 617141 Пермский край р-н Очерский г. Очер ул. Коммунистическая д. 44А) неустойку в размере 63 647 руб., сумму государственной пошлины в размере 2 546 руб.

Произвести процессуальный зачет, взыскать с Министерства строительства и архитектуры Пермского края (ОГРН 1055900367434, ИНН 5902293210; 614006, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, 51, 520) в пользу Индивидуального предпринимателя Полева Александра Вадимовича (ОГРНИП 309590219700029, ИНН 590200003810; 617141 Пермский край р-н Очерский г. Очер ул. Коммунистическая д. 44А) сумму в размере 36 044,56 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения арбитражного суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru.

Судья Ю.Т. Султанова