Решение от 16 октября 2025 г. по делу № А03-7642/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: <***>

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

г. Барнаул Дело № А03-7642/2024 Резолютивная часть решения объявлена 16 октября 2025 года

Решение в полном объеме изготовлено 17 октября 2025 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Хворова А.В., при ведении протокола секретарем Гулькиной Е.А., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», г. Барнаул (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь», г. Красноярск (ОГРН <***>, ИНН <***>)

об обязании заключить договор технологического присоединения на условиях заявки от 13.11.2023,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Лесное промышленно-экспортное предприятие» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии:

от истца - ФИО1, представитель по доверенности от 09.01.2024, диплом ААЭП № 631 от 26.06.2009; ФИО2, представитель по доверенности от 28.05.2024, диплом АлтГУ № 614 от 08.05.2014;

от ответчика - ФИО3, представитель по доверенности от 12.09.2025, диплом;

У С Т А Н О В И Л

Акционерное общество «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее - общество) об обязании заключить договор технологического присоединения в соответствии с заявкой на заключение договора от 13.11.2023.

Третьим лицом, не заявляющим самостоятельные требования на предмет спора, к участию деле привлечено общество с ограниченной ответственностью «Лесное промышленно-экспортное предприятие» (далее - общество «Леспромэкспорт»).

В основании иска указано на то, что в целях обеспечения общества «Леспромэкспорт» электрической энергией по второй категории надежности, требующей увеличения мощности, компания обратилась в общество с соответствующей заявкой, которая была отклонена неправомерно как считает истец со ссылкой на статью 26

Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике), пункты 10, 11, 13, 41 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

Ответчик не признал иск, обосновав возражения не соответствием поданной истцом заявки требованиям пункта 41 Правил № 861, а также наличием невостребованной мощности в точке подключения энергосетевых объектов компании к энергосетевым объектам общества, за счет использования которой возможно удовлетворение потребностей третьего лица без заключения спорного договора и увеличения мощности на источнике питания в точке подключения сетей истца к сетям общества.

Решением от 24.09.2024 Арбитражного суда Алтайского края, оставленным без изменения постановлением от 29.11.2024 Седьмого арбитражного апелляционного суда, исковые требования удовлетворены, на компанию возложена обязанность направить в адрес общества подписанный проект договора об осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, распределены судебные расходы.

Постановлением от 15.07.2025 Арбитражного суда Западно-Сибирского округа названные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В постановлении суда кассационной инстанции указано, что придя к правильным выводам по существу возникшего у сторон спора об обязанности ответчика вступить в договорную связь с истцом, суды не учли, что задача суда при разрешении спора, когда общество фактически понуждало компанию, для которой заключение договора обязательно, сводится к созданию между сторонами договорной связи, при которой договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда (пункт 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ). В рассматриваемом случае резолютивная часть решения Арбитражного суда Алтайского края не содержит условий, на которых стороны обязаны заключить договор, следовательно - не имеет юридического эффекта заключенного договора, хотя именно это являлось целью обращения стороны за судебной защитой (статья 432 ГК РФ).

При повторном рассмотрении дела истец представил проект договора, содержащий необходимые для договора технологического присоединения существенные условия, в том числе технические условия, включающие характеристики технологического присоединения точки подключения, источника питания, а также перечень мероприятий, необходимых для выполнения сторонами в целях исполнения договора.

Ответчик правовую позицию по рассматриваемому иску не изменил, ссылаясь на отсутствие обязанности по заключению договора на предложенных условиях спорной заявки. При этом, встречного предложения по условиям договора не представил.

Дело рассмотрено без участия общества «Леспромэкспорт» на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства:

Компания и общество являются территориальными сетевыми организациями, состоящими в отношениях по оказанию услуг по передаче электрической энергии, урегулированных договором № 2638 от 30.12.2009, действующим в редакции дополнительного соглашения № 66 от 19.03.2021.

К энергосетевым объектам истца подключены энергопринимающие устройства общества «Леспромэкспорт», инициировавшего по направленной в компанию соответствующей заявке, изменение категории надежности по двум источникам энергоснабжения с максимальной мощностью до 150 кВт, нежилого здания, расположенного по адресу: <...>, точка присоединения основная - 500 кВт, точка присоединения дополнительная - 250 кВт, характер нагрузки - бытовая деятельность.

Компания, в свою очередь, с целью увеличения мощности обратилась в общество с заявкой от 13.11.20223 ( № СК/3131-исх от 16.11.2023) на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Алтайский край, г. Бийск, воздушная линия электропередачи 10 кВ от ПС «Чемровская», точка подключения которой определяет границу раздела объектов электросетевого хозяйства сторон с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 1400 кВт, что определено актом согласования технических характеристик ранее присоединенных энергопринимающих устройств от 2008 года.

В ответ на заявку ответчик предложил представить дополнительные сведения, после направления которых уклонился от ее рассмотрения и не направил в адрес истца для заключения проект договора технологического присоединения, в связи с чем, компания, после направления претензии, обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно части 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Договор об осуществлении технологического присоединения является публичным.

В соответствии с пунктом 4 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров.

Применительно к процедуре технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям таковыми являются Правила № 861.

В соответствии с пунктом 42 Правил № 861 при присоединении объектов электросетевого хозяйства одной сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства) к объектам электросетевого хозяйства другой сетевой организации заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию, электрические сети которой в данной точке присоединения имеют более высокий класс напряжения.

Пунктом 13(1) Правил № 861 установлено, что в заявке, направляемой сетевой организацией в смежную сетевую организацию в соответствии с пунктами 41 и 42 настоящих Правил, должно быть указано основание (основания) подачи заявки,

предусмотренное пунктом 41 настоящих Правил, а также сведения, подтверждающие наличие такого основания (сведения об общей максимальной мощности энергопринимающих устройств, присоединенных (присоединяемых) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, подающей заявку на основании абзаца второго пункта 41 настоящих Правил, и (или) сведения о включении указанной сетевой организацией в технические условия для заявителя мероприятий на объектах смежной сетевой организации).

Абзац второй пункта 41 Правил № 861 к такому основанию относит превышение суммы максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее объектам электросетевого хозяйства, и (или) объем максимальных мощностей присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее объектам электросетевого хозяйства, над объемом максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей или в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных обязательными требованиями.

Из материалов дела следует, что в связи с осуществлением компанией технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта третьего лица по второй категории надежности, изменение которой требует в соответствии с пунктом 2 Правил № 861 выполнения соответствующих мероприятий, возникла необходимость увеличения мощности от источника питания (ПС «Чемровская 35/10 кВ) в точке подключения энергосетевых объектов истца к объектам ответчика, которые определены в акте от 2028 года.

В абзаце шестом пункта 43 Правил № 861 установлено, что сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в заключении договора.

На сетевую организацию при подаче заявки на технологическое присоединение с целью увеличения максимальной мощности распространяются обязанности по исполнению пунктов 9 и 10 Правил № 861, то есть она должна в заявке указать сведения, предусмотренные пунктом 9 и представить смежной сетевой организации документы, указанные в пункте 10 названных Правил.

Как предусмотрено пунктами 6, 8 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением. Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям № 4 - 7 любым

способом ее подачи (очно, почтой, с использованием официального сайта сетевой организации или в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В соответствии с пунктом 11 Правил № 861 сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

Из представленных документов следует, что в заявке компании было указано о цели заключения договора и приложены технические условия на электроснабжение объекта третьего лица. В связи с замечаниями общества о содержании и составе сведений, истец направил дополнение к заявке, оставленное ответчиком без ответа и удовлетворения.

На обращение с претензией от 02.04.2024, содержащей требование о предоставлении результатов рассмотрения заявки, общество в письме от 15.04.2024 вновь заявило о ее несоответствии пункту 13(1) Правил № 861, сославшись при этом на отсутствие сведений, ранее представленных истцом.

При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ). Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Поскольку направленная истцом заявка на заключение договору технологического присоединения обусловленного необходимостью увеличения мощности в точке подключения энергосетевых объектов смежных сетевых организаций ввиду изменения категории надежности потребителя соответствовала требованиям Правил № 861, у ответчика отсутствовали основания для уклонения от соблюдения процедуры, предписанной пунктом 15 Правил № 861, которая обязывает общество направить заявителю проект договора технологического присоединения с учетом предложенных в заявке условий для подключения.

Довод ответчика, со ссылкой на результаты контрольных замеров используемой мощности, о наличии в точке подключения сетей истца неиспользованной мощности за счет которой возможно изменение условий технологического присоединения энеропринимающих устройств третьего лица без заключения спорного договора, судом отклонен.

Истцом в материалы дела представлены акты разграничения балансовой принадлежности и акты технологического присоединение потребителей, подключенным к рассматриваемой сети, суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 1405 кВт, что свидетельствует об отсутствии резерва для увеличения мощности в спорной точке подключения.

В соответствии пунктом 2 Правил № 861 и правовой позицией, приведенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 08.09.2016 № 307-ЭС16-5146, максимальной мощностью признается наибольшая ее величина, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами в соответствии с

документами о технологическом присоединении. В пределах максимальной мощности сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии.

Поскольку максимальной мощностью определяются пределы обязательств сетевой организации по передаче энергии потребителю, последний вправе требовать от сетевой организации оказания услуг в объеме максимальной мощности.

Таким образом, максимальная мощность является самостоятельным материальным благом, принадлежащим субъекту, прошедшему процедуру технологического присоединения и присоединившему свои энергопринимающие устройства к энергосети.

Данное благо обладает обязательственным характером, поскольку фактически представляет собой право потребителя требовать от энергосетевой организации оказания услуг по передаче энергии в размере мощности, соответствующей количественной характеристике этого блага.

При этом сеть должна иметь постоянную способность соответствовать объему требования, принадлежащего потребителю, который в любой момент может включить энергопринимающие устройства сообразно своему технологическому процессу.

Следовательно, возможность увеличения мощности в точке подключения следует определять не по результатам замеров фактически используемой в определенным момент времени мощности энергопринимающих устройств присоединенных к ней потребителей, а по суммарной максимальной мощности таких устройств с учетом потенциально возможного ее одномоментного использования.

В соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ если сторона, для которой в соответствии с ГК РФ или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Положения пункта 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», (далее - Постановление № 49) предусматривают, что отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от его заключения при наличии возможности предоставить потребителю товары, услуги, выполнить работы не допускается (пункт 3 статьи 426 ГК РФ). Бремя доказывания отсутствия возможности передать товары, выполнить соответствующие работы, оказать услуги возложено на лицо, обязанное заключить публичный договор.

Пунктом 38 Постановления № 49 разъяснено, что требование о понуждении к заключению договора может быть удовлетворено судом при наличии у ответчика обязанности заключить такой договор. Названная обязанность и право требовать понуждения к заключению договора могут быть предусмотрены лишь ГК РФ либо иным федеральным законом или добровольно принятым обязательством (пункт 2 статьи 3, пункт 1 статьи 421, абзац первый пункта 1 статьи 445 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, пункта 6 Правил № 861 договор об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства является публичным и заключение договора обязательно для сетевой организации.

При рассмотрении преддоговорных споров обязанностью суда является обеспечение защиты прав лица, обратившегося с требованием о понуждении к заключению договора. Разрешение судом спора о понуждении к заключению договора при уклонении от заключения договора и при возникновении разногласий по конкретным его условиям сводится по существу к внесению определенности в правоотношения сторон и установлению судом условий, не урегулированных сторонами в досудебном порядке. Установление судом или изменение при рассмотрении спора о понуждении к заключению договора фактических обстоятельств, влияющих на формулировку искового требования, не меняют его предмета как спора о заключении договора и не должны приводить к отказу в понуждении к его заключению (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.01.2012 № 11657/11).

По смыслу статьи 173 АПК РФ при рассмотрении требования об определении спорных условий договора суд обязан оценить законность и обоснованность редакций, предложенных обеими сторонами, а также определить в решении и отразить в его резолютивной части редакцию всех определенных судом условий договора вне зависимости от того, признана ли судом обоснованной редакция условия, предложенная какой-либо стороной, либо условие сформулировано судом, не согласившимся ни с одной из предложенной сторонами редакций. При рассмотрении спора о понуждении заключить договор в резолютивной части решения указываются все условия, на которых стороны обязаны заключить договор.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 42 Постановления № 49, при принятии решения о понуждении заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ); при этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется (определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2024 № 307-ЭС23-24183).

Из содержания пункта 4 статьи 445 ГК РФ и приведенных разъяснений следует, что договор считается заключенным между сторонами на условиях, содержащихся в решении суда. В решении должны быть указаны все существенные условия договора (условия, которые позволяют считать договор заключенным и о необходимости согласования которых заявит одна из сторон), в остальном содержание прав и обязанностей сторон регулируется императивными нормами и восполняется диспозитивными нормами законодательства, если правило иное, чем определено в диспозитивной норме, прямо не указано в решении суда (пункт 4 статьи 421, пункт 1 статьи 422 ГК РФ).

Учитывая соблюдение компанией требований пунктов 13.1, 41 Правил № 861, предъявляемых к заявке на технологическое присоединение, направляемой в смежную сетевую организацию, у общества отсутствовали основания для отказа в ее рассмотрении и заключении договора на предложенных в заявке условиях.

Поскольку представленный истцом проект договора технологического присоединения содержит необходимые для него условия, предусмотренные пунктом 16 Правил № 861, ответчиком не оспорены, разногласий по ним не заявлено, иск подлежит удовлетворению.

Понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика. Учитывая указания суда кассационной инстанции по разрешению вопроса о распределении судебных расходов по кассационной жалобе, понесенные обществом расходы по уплате государственной пошлины за ее подачу относятся на истца.

Руководствуясь статьями 27, 110, 167-170, 173, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л

Обязать заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» (далее - Сетевая организация) и акционерным обществом «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (далее - Заявитель) на следующих условиях:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя (далее — технологическое присоединение) линии электропередачи 10 кВ, расположенной по адресу: Алтайский край, г. Бийск, воздушная линия электропередачи 10 кВ от ПС «Чемровская» до комплектной трансформаторной подстанции 471 с комплектной ТП № 471 и воздушные линии напряжением 0,4 кВ от ТП № 471 и ведомственной ТП ХПП линейное сооружение № 16. со следующими характеристиками:

- максимальная мощность 250 кВт, общая мощность с учетом существующей 1650 кВт;

- категория надежности третья; - класс напряжения в точках присоединения 10кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 1400 кВт,

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства).

Заявитель обязуется оплатить расходы (плату) на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между Сторонами по их выполнению определены в Технических условиях (далее - ТУ) (приложение 1 к настоящему Договору).

1.3. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему договору со стороны Заявителя и Сетевой организации составляет не более 1 года с даты заключения договора.

1.4. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, Сетевая организация - до границ участка Заявителя.

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, под границей участка заявителя понимается граница балансовой принадлежности, определенная в документах о технологическом присоединении к электрической сети соответствующего многоквартирного дома, а при их отсутствии, если соглашением сторон не предусмотрено иное, границей участка заявителя является место соединения питающей линии сетевой организации с ближайшим к такому нежилому помещению предусмотренным проектом на многоквартирный дом вводным устройством (вводно-распределительным устройством, главным распределительным щитом), установленным на вводе питающей линии в соответствующее здание или его обособленную часть.

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя находящихся в нежилых помещениях, расположенных в объектах капитального строительства, не относящихся к многоквартирным домам, под границей участка заявителя понимается подтверждаемая правоустанавливающими документами граница земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, в составе которого находятся принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства заявителя.

Порядок оформления Акта об осуществлении технологического присоединения устанавливается в соответствии с пунктами 2.1.6 и 2.3.8 настоящего Договора.

1.5. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению (этапа при поэтапном вводе) Стороны составляют, Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Сетевая организация обязуется:

2.1.1. Надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по настоящему договору при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по настоящему договору.

2.1.2. В случае если в ходе проектирования у Заявителя возникнет необходимость частичного отступления от ТУ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Заявителя согласовать частичное отступление от ТУ.

2.1.3. В течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выполнении Заявителем ТУ принять участие в проверке выполнения Заявителем ТУ.

2.1.4. В согласованный Сторонами срок принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора.

2.1.5. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения копии разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя с соблюдением срока, установленного пунктом 1.3 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подача) напряжения и

мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация

коммутационного аппарата в положении “включено").

2.1.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента фактического присоединения подписать и направить Заявителю способом, подтверждающим отправку и получение уведомления оригинал Акта об осуществлении технологического присоединения, подписанный со стороны Сетевой организации.

2.1.7. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заявителя 2 (двух) подписанных экземпляров проекта Акта согласования технологической и (или) аварийной брони рассмотреть, подписать и направить 1 (один) экземпляр акта Заявителю.

В случае несогласия Сетевой организации с представленным Заявителем проектом Акта согласования технологической и (или) аварийной брони, такой проект акта подписывается Сетевой организацией с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если Акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан Сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях Сетевой организации.

2.1.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заявителя уведомления об отказе от исполнения обязательств по настоящему договору способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения направить письмо в адрес Заявителя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы (заверенные копии первичных учетных документов: договоры, платежные документы, акты и т.д.).

2.2. Сетевая организация имеет право: 2.2.1 Проверять ход выполнения Заявителем ТУ.

2.2.2. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих

обязательств по настоящему договору.

2.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему

договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по настоящему договору.

В том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, привлекаемых для

реализации своих мероприятий по технологическому присоединению

энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к

объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.

2.2.4. При невыполнении заявителем ТУ в согласованный срок и наличии на дату

окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения

при письменном обращении Заявителя продлить срок действия ТУ.

2.2.5. В случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий не

осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов

электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой

организации. Фактическое присоединение осуществляется только после их устранения

Заявителем (о факте устранения нарушений Заявитель письменно уведомляет Сетевую

организацию) в пределах срока действия настоящего договора: - несоблюдение установленных правил технологического присоединения;

- несоответствие проектной документации, выполняемой Заявителем, ТУ и (или)

требованиям нормативно-технической документации;

- несоответствие выполненных Заявителем работ проектной документации и (или)

ТУ;

- невыполнение Заявителем обязательств, предусмотренных условиями настоящего

Договора;

- нарушение сроков платы за технологическое присоединение в соответствии с

условиями настоящего Договора.

2.2.6. Обратиться в суд с иском о расторжении Договора в случае нарушения

Заявителем установленного пунктом 1.3. срока осуществления мероприятий по

технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен

поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий,

предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой

организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому

присоединению, срок осуществления которых по Договору наступает ранее указанного

нарушенного Заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому

присоединению. 2.3. Заявитель обязуется:

2.3.1. Принять к исполнению утвержденные ТУ.

2.3.2. Надлежащим образом и своевременно исполнить свои обязательства по

настоящему договору.

2.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса Сетевой организации предоставить сведения, необходимые для выполнения Сетевой организацией своихобязательств по настоящему договору.

2.3.4. Своевременно осуществить разработку проектной документации в рамках исполнения своих обязательств по ТУ (в том числе по этапам) и своевременно (не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до направления уведомления о выполнении ТУ) направить ее в Сетевую организацию для проверки соответствия проекта требованиям ТУ.

2.3.5. В течение 1 (одного) рабочего дня после выполнения мероприятий, указанных в ТУ, направить в адрес Сетевой организации уведомление об исполнении ТУ со стороны Заявителя способом, подтверждающим отправку и получение уведомления, представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

2.3.6. Обеспечить возможность Сетевой организации проводить проверку выполнения ТУ Заявителем.

2.3.7. Надлежащим образом и своевременно исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

2.3.8. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения, подписать представленные Сетевой организацией Акт об осуществлении технологического

присоединения, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при

необходимости), либо представить мотивированный отказ от подписания, и направить в

Сетевую организацию.

2.3.9. Обеспечить соответствие технических характеристик, присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) требованиям регламентов, стандартов и иных нормативно-технических документов,

2.3.10. Выполнять обязательные требования, установленные законодательством Российской Федерации, а также требования нормативно-технической документации, обеспечивающие надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся в ведении Заявителя объектов электроэнергетики и исправность используемых ими приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии.

2.3.11. В случае отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору и не позднее момента фактического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации известить Сетевую организацию об отказе от исполнения настоящего договора способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного уведомления, не позднее 30 (тридцати) дней до планируемой даты расторжения договора.

2.3.12. Направить в адрес Сетевой организации уведомление о подтверждении оплаты понесенных Сетевой организацией расходов либо, при наличии возражений направить мотивированный отказ от возмещения в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Сетевой организации о возмещении понесенных расходов.

2.3.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Сетевой организации письма о возмещении понесенных расходов в соответствии с пунктом 2.1.8. настоящего договора, возместить Сетевой организацие понесенные расходы или направить мотивированный отказ от возмещения.

2.3.14. Возмещение расходов производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего договора. Датой исполнения Заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

2.4.Заявитель имеет право:

2.4.1. В случае возникновения у Заявителя в ходе проектирования необходимости частичного отступления от ТУ, обратиться в Сетевую организацию в целях согласования указанных изменений.

2.4.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору до момента фактического присоединения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства) Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации при условии возмещения Сетевой организации понесенных ей расходов в соответствии с пунктом 2.3.14 настоящего Договора.

2.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в настоящем договоре, с учетом условий, указанных в пункте 2.4.2.

3. Размер платы по Договору и порядок оплаты

3.1. Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 529 от 28.11.2022 г., и составляет 17356 (Семнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) руб. 54 коп., в том числе НДС 20% в сумме 2892 (Две тысячи восемьсот девяносто два) руб. 76 коп..

3.2. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 10% платы за технологическое присоединение в размере 1735 (Одна тысяча семьсот тридцать пять) руб. 65 коп., в том числе НДС 20% в сумме 289 (Двести восемьдесят девять) руб. 28 коп. вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение в размере 5206 (Пять тысяч двести шесть) руб. 96 коп., в том числе НДС 20% в сумме 867 (Восемьсот шестьдесят семь) руб. 83 коп. вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 20% платы за технологическое присоединение в размере 3471 (Три тысячи четыреста семьдесят один) руб. 31 коп., в том числе НДС 20% в сумме 578 (Пятьсот семьдесят восемь) руб. 55 коп. вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение в размере 5206 (Пять тысяч двести шесть) руб. 96 коп., в том числе НДС 20% в сумме 867 (Восемьсот шестьдесят семь) руб. 83 коп. вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10% платы за технологическое присоединение в размере 1735 (Одна тысяча семьсот тридцать пять) руб. 65 коп., в том числе НДС 20% в сумме 289 (Двести восемьдесят девять) руб. 28 коп. вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

3.3. Оплата производится путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 8 настоящего Договора.

3.4. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации.

3.5. Стороны производят сверку расчетов по настоящему Договору в соответствии с запросом одной Стороны в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию Сетевой организации по решению суда.

4.3. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

4.5. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.

4.6. В случае неурегулирования Сторонами условий по оплате понесенных Сетевой организацией расходов, возмещение осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров

5.1. Стороны устанавливают, что все споры и разногласия, возникающие по поводу заключения, исполнения, изменения или прекращения настоящего договора, будут разрешаться путем проведения переговоров. Возможные претензии по договору должны быть рассмотрены Сторонами не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их получения.

5.2. Если согласие не будет достигнуто, Стороны передают спор на разрешение в

Арбитражный суд Алтайского края.

6. Заключительные положения

6.1. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя не может превышать величину максимальной

мощности, указанной в проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

В случае если величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя, предусмотренная заявкой и настоящим Договором, превышает величину максимальной мощности, указанной в проектной документации на объект капитального строительства на момент подписания Сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения, Сетевая организация указывает в нем величину максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) Заявителя в соответствии с проектной документацией на объект капитального строительства. В данном случае Сетевой организацией вносятся соответствующие изменения в настоящий Договор и ТУ посредством заключения дополнительного соглашения к Договору и подготовки изменений в ТУ (в части уменьшения максимальной мощности).

6.2. Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт согласования технологической и (или) аварийной брони, мотивированные отказы от их подписания, а также уведомление об отказе от технологического присоединения и Акт понесенных расходов направляются между Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.

6.3. Все письма, акты и прочие документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть отправлены по факсу с последующим обязательным направлением указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим отправку и получение.

6.4. Настоящий договор вступает в силу с даты получения Сетевой организацией подписанного с обеих Сторон экземпляра договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

6.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся на основании соглашения сторон и действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.7. Обязательства Сторон по осуществлению технологического присоединения считаются выполненными после подписания Сторонами Акта о технологическом присоединении и фактического приема (подачи) напряжения и мощности путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.9. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменениях реквизитов, организационно-правовой формы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.

7. Перечень приложений к Договору

Приложение: Технические условия.

8. Местонахождения, реквизиты и подписи Сторон

Сетевая организация: ПАО «Россети Сибирь»

Юр. адрес: 660021, г. Красноярск, ул.

Бограда, 144-A Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»

Факт. адрес: 656002, <...>, ИНН <***> Получатель платежа ПАО «Россети Сибирь» Банк получателя: Красноярское отделение

№ 8646 Сбербанка России Р/сч.: 40702810831000011698 Корр.сч 30101810800000000627

БИК 040407627

Заявитель: АО «СК Алтайкрайэнерго»

Юр. адрес: 656002, <...> Факт. адрес: 656002, <...>

ИНН/КПП <***>/222401001

Р/с <***> Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанка России г. Барнаул

К/с 30101810200000000604 БИК: 040173604

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 670 кВт и менее 5000 кВт)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: линия электропередачи 10 кВ

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляетсятехнологическое присоединение энергопринимающих устройств

заявителя: линия электропередачи 10 кВ, расположенная по адресу: Алтайский край, г. Бийск, воздушная линия электропередачи 10 кВ от ПС «Чемровская» до комплектной трансформаторной подстанции 471 с комплектной ТП № 471 и воздушные линии напряжением 0,4 кВ от ТП № 471 и ведомственной ТП ХПП линейное сооружение № 16.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя

составляет:

250 кВт, общая мощность с учетом существующей

1650 кВт.

3.а. Ранее присоединенная мощность по объекту 1400 кВт. 4. Категория надежности: III (третья).

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024 г.

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств покаждой точке присоединения: Iточкаприсоединения:контактные соединения ВЛ-10 кВ Л-66-7к проходным изоляторам ячейки 18 ПС № 66«Чемровская» 35/10 кВ,максимальная мощность 1650 кВт.

8. Основной источник питания: ПС № 66 «Чемровская» 35/10 кВ, яч. 18. 9. Резервный источник питания: отсутствует. 10. Сетевая организация осуществляет: 10.1. Организационные мероприятия:

10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение. 10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.

10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.

10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную Документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной Документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с Действующим законодательством.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Требования по проектированию внешней схемы электроснабжения от точки присоединения к сети ПАО «Россети Сибирь»: разработать проектную Документацию в границах земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной Документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87.

11.2. Требования по проектированию и установке устройств: 11.2.1. Защиты и автоматики: определить проектом;

11.2.2. Противоаварийной и режимной автоматики, включая размещение устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров в соответствии с требованиями соответствующего субъекта

оперативно-диспетчерского управления: определить проектом;

11.2.3. Регулирования реактивной мощности: определить проектом необходимость установкиустройств компенсации реактивной мощности для поддержания tg в точках присоединённая к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Сибирь»«Алтайэнерго» не выше 0,4.

11.2.4. Телемеханике, связи: определить проектом;

11.2.5. Учета электрической энергии: для 1 точки присоединения по существующей схеме в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.052012 № 442).

11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: определить проектом. При работе от ДГУ предусмотреть блокировки, исключающие подачу напряжения во внешнюю электрическую сеть.

11.4. Требования к оформлению проекта электроснабжения: проект электроснабжения выполнить в соответствии с требованиями нормативно-технической Документации.

11.5. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и органом федерального государственного энергетического надзора: согласовать проектную Документацию со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительные сведения:

- Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» без предварительного согласования;

Запрещается самовольное включение электроустановки, изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» в пользу акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» в пользу публичного акционерного общества «Россети Сибирь» 50 000 руб. расходов за подачу кассационной жалобы.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.В. Хворов