Резолютивная часть решения от 16 июля 2020 г. по делу № А84-4701/2019

1109_132749

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А84-4701/19
16 июля 2020 года
город Севастополь


Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи

Смолякова А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального

строительства», ОГРН <***> ИНН <***>, г. Севастополь

к Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-Прогресс»,

ОГРН <***>, ИНН <***>, Москва, о взыскании неустойки, и встречному иску о взыскании задолженности,

руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации,

РЕШИЛ:

иск удовлетворить в части.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-Прогресс», ОГРН <***>, ИНН <***>, Москва, в пользу Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства», ОГРН <***>, ИНН <***>, <...> 000 рублей штрафа. В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Встречный иск удовлетворить полностью.

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Севастополь, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-Прогресс», ОГРН <***>, ИНН <***>, Москва, 8 931 585 рублей 29 копеек основного долга; 364 493 рубля 12 копеек пени за период с 02.12.2019 по 16.07.2020; пеню, начисленную на сумму

основного долга в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату фактического погашения долга, за каждый день просрочки за период с 17.07.2020 по дату фактического погашения долга; 67 943 рубля расходов на уплату государственной пошлины.

В результате зачёта встречных однородных требований по первоначальному и встречному искам взыскать с Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Севастополь, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-Прогресс», ОГРН <***>, ИНН <***>, Москва, денежную сумму в размере 9 359 021,41 руб. и пеню, начисленную на сумму основного долга (8 931 585 рублей 29 копеек) в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату фактического погашения долга, за каждый день просрочки за период с 17.07.2020 по дату фактического погашения долга.

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Севастополь, в доход федерального бюджета 47 624 рублей государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-Прогресс», ОГРН <***>, ИНН <***>, Москва, в доход федерального бюджета 2 000 рублей государственной пошлины.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А.Ю. Смоляков