Резолютивная часть решения от 13 июня 2017 г. по делу № А83-2908/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-2908/2017
13 июня 2017 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гризодубовой А.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственного унитарного предприятия «Крымское управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «КРЭЧ-15» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании суммы неустойки по договору подряда № 20-10-16/Б от 20.10.2016 года в размере 478 559,86 руб.

при участии представителей: от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 25.05.2017 № 105, от ответчика – не явился,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд –

РЕШИЛ:

1. Принять уменьшение исковых требований. 2. Исковое заявление удовлетворить.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КРЭЧ-15» в пользу Государственного унитарного предприятия «Крымское управление капитального строительства» сумму неустойки по договору подряда № 20-10-16/Б от 20.10.2016 года в размере 478 559,86 руб. (четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 86 коп.).

4. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «КРЭЧ-15» в пользу

Государственного унитарного предприятия «Крымское управление капитального строительства» сумму оплаченной государственной пошлины в размере 12 571,00 руб. (двенадцать тысяч девятьсот семьдесят рублей).

5. Возвратить из Федерального бюджета Государственному унитарному предприятию «Крымское управление капитального строительства» государственную пошлину, оплаченную платежным поручением № 140239 от 15.03.2017 года, в размере 399 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья А.Н. Гризодубова