Резолютивная часть решения от 4 августа 2020 г. по делу № А31-1257/2020Арбитражный суд Костромской области (АС Костромской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А31-1257/2020 04 августа 2020 года по результатам рассмотрения дела № А31-1257/2020 по иску публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в лице филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» – «Костромаэнерго» к обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строй-Актив" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения № 41602799(826-Ц/3(3)-ТП(2017)и) от 23.03.2018, взыскании 20031 рубля 21 копейки неустойки суд первой инстанции в составе председательствующего судьи Авдеевой Натальи Юрьевны, в соответствии со статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Исковые требования удовлетворить. Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 41602799(826-Ц/3(3)-ТП(2017)И) от 23.03.2018, заключенный между публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» и обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строй-Актив". Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Строй-Актив" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 20031 рубль 21 копейку неустойки, 8000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Костромской области. Судья Н.Ю. Авдеева Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.04.2020 11:16:23 Кому выдана Авдеева Наталья Юрьевна Суд:АС Костромской области (подробнее)Истцы:ПАО "МРСК Центра" в лице филиала "МРСК Центра"- "Костромаэнерго" (подробнее)Ответчики:ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙ-АКТИВ" (подробнее)Судьи дела:Авдеева Н.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
