СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 21 сентября 2022 г. по делу № А35-6224/2021

Арбитражный суд Курской области (АС Курской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

445/2022-111453(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

Дело № А35-6224/2021
21 сентября 2022 года
г. Курск

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при ведении аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по встречному исковому заявлению

комитета городского хозяйства города Курска к обществу с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг Тезис»

о взыскании неустойки в размере 11114,48 руб. за нарушение срока выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом № 108 от 20.11.2021 (с учетом принятого уточнения).

Третье лицо: МКУ «Управление капитального строительства города Курска». В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: ФИО2 по доверенности № 21 от 28.06.2021, предъявлены диплом о высшем юридическом образовании, паспорт;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 07.07.2020, предъявлены удостоверение № 9569, паспорт (с использованием системы веб-конференции);

от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 4, 17, 27-28, 49, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Уточненные встречные исковые требования комитета городского хозяйства города Курска удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг Тезис» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу комитета городского хозяйства города Курска (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 11114,48 руб. за нарушение срока выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом № 108 от 20.11.2021.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг Тезис» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 600 руб.

Взыскать с комитета городского хозяйства города Курска (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг Тезис» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) государственную пошлину в сумме 103207 руб. за рассмотрение первоначальных исковых требований.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Т.Ю. Арцыбашева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 05.08.2022 3:46:00

Кому выдана Арцыбашева Татьяна Юрьевна