Решение от 10 августа 2025 г. по делу № А64-4167/2025

Арбитражный суд Тамбовской области

392020 <...>

http://tambov.arbitr.ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А64-4167/2025
11 августа 2025 года
г. Тамбов



Резолютивная часть решения объявлена 11 августа 2025 года

Полный текст решения изготовлен 11 августа 2025 года


Арбитражный суд Тамбовской  области в составе судьи Петровой Е.В.

при ведении протокола судебного заседания  с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Сычевой О.И.,

рассмотрев дело № А64-4167/2025 по иску

Общества с ограниченной ответственностью СК «Донстрой» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, представитель, доверенность от 07.05.2025;

от ответчика – не явился, извещен

Отводов не заявлено.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью СК «Донстрой» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница»  о взыскании (с учетом уточнения)

- пени  по контракту № 0164200001924001667_149035 от 11.06.2024 за период с 20.03.2025 по 15.05.2025 в размере 321 752,75 руб.;

- пени по контракту № 0164200001924002325_149035 от 30.07.2024 за период с 05.03.2025 по 15.05.2025 в размере 276 559,89 руб.;

- расходов по оплате государственной пошлины в размере 363 420 руб.

Из материалов дела следует, что 11 июня 2024 между Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница» и Обществом с ограниченной ответственностью СК «ДОНСТРОЙ» был заключен Контракт № 0164200001924001667_149035 Капитальный ремонт приемного отделения и дневного стационара Терапевтического отделения ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», находящегося по адресу: Тамбовская обл., с Платоновка, ул. Зеленая, д.6.

Предметом контракта является капитальный ремонт приемного отделения и дневного стационара Терапевтического отделения здания ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», находящегося по адресу: Тамбовская обл., с Платоновка, ул. Зеленая, д.6 (п. 1.1. Контракта).

Согласно п. 1.2. Контракта подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат работ по капитальному ремонту приемного отделения и дневного стационара Терапевтического отделения здания ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», находящегося по адресу: <...> (далее - Объект) согласно проектно-сметной документации (Приложение №1 к Контракту), Сметы (приложение № 2 к Контракту), ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ на условиях, предусмотренных Контрактом.

В соответствии с п. 10.1. Контракта цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и составляет 8 168 649,36 руб., в том числе НДС 20%. Цена Контракта включает в себя стоимость Работ и строительных материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией (Приложение №1 к Контракту), расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз строительного мусора, расходы, связанные с обеспечением и выполнением гарантийных обязательств по Контракту, произведённые Подрядчиком в период выполнения Работ на Объекте, монтаж, наладку, а также все расходы по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц на доставку, разгрузку, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу п. 13.1. Контракта работы осуществляются Подрядчиком в соответствии с Проектно-сметной документацией с момента заключения контракта по 31.01.2025 года.

Согласно п. 12.2. Контракта срок оплаты заказчиком выполненных работ (их результатов), исполнения контракта составляет 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненной работы в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. При обнаружении в ходе сдачи-приемки недостатков оплата производится после их устранения и подписания обеими сторонами соответствующего акта.

ООО СК «ДОНСТРОЙ» выполнил работы по Контракту, согласно подписанному акту о приемке выполненных работ №1 от 11.03.2025, Справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.03.2025, а также Акту о приемке выполненных работ №1 от 10.03.2025, подписанный в ЕИС на сумму 7 924 944,46 руб.

Заказчик оплату в установленный Контрактом срок не произвел.

Согласно п. 9.1. Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

В соответствии с п. 9.2. Контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. - Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000,00 руб. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

В связи с нарушением заказчиком срока уплаты задолженности, истцом начислена неустойка за период с 20.03.2025 по 15.05.2025 в размере 321 752,75 руб.

30 июля 2024 между Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница» и Обществом с ограниченной ответственностью СК «ДОНСТРОЙ» был заключен Контракт № 0164200001924002325_149035 Капитальный ремонт коммуникаций Терапевтического отделения ТОГБУЗ «Рассказовской ЦРБ».

Предметом контракта является капитальный ремонт коммуникаций Терапевтического отделения ТОГБУЗ «Рассказовской ЦРБ» (п. 1.1. Контракта).

В соответствии с п. 1.2. Контракта подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат работ по капитальному ремонту коммуникаций Терапевтического отделения ТОГБУЗ «Рассказовской ЦРБ» (далее — Объект) согласно проектно-сметной документации (Приложение №1 к Контракту), Сметы (приложение № 2 к Контракту), ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ на условиях, предусмотренных Контрактом.

В силу п. 10.1. Контракта цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и составляет 5 412 131,01 (пять миллионов четыреста двенадцать тысяч сто тридцать один) рубль 01 копейка, в том числе НДС 20% - 1 082 426,20 рублей. Цена Контракта включает в себя стоимость Работ и строительных материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией (Приложение №1 к Контракту), расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз строительного мусора, расходы, связанные с обеспечением и выполнением гарантийных обязательств по Контракту, произведённые Подрядчиком в период выполнения Работ на Объекте, монтаж, наладку, а также все расходы по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц на доставку, разгрузку, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 13.1 Контракта работы осуществляются в соответствии с Проектно-сметной документацией с момента заключения контракта по 31.01.2025.

Согласно п. 12.2. Контракта срок оплаты заказчиком выполненных работ (их результатов), исполнения Контракта составляет 7 (семь) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненной работы в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ (далее - документ о приемке), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. При обнаружении в ходе сдачи-приемки недостатков оплата производится после их устранения и подписания обеими Сторонами соответствующего акта.

ООО СК «ДОНСТРОЙ» выполнил работы по Контракту, согласно подписанному акту о приемке выполненных работ №1 от 20.02.2025, Справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.02.2025, а также Акту о приемке выполненных работ №1 от 21.02.2025, подписанный в ЕИС на сумму 5 412 131,01 руб.

Заказчик оплату в установленный Контрактом срок не произвел.

Согласно п. 9.1. Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

В соответствии с п. 9.2. Контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. - Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000,00 руб. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

В связи с нарушением заказчиком срока уплаты задолженности, истцом начислена неустойка за период с 05.03.2025 по 15.05.2025 в размере 276 559,89 руб.

ООО СК «Донстрой» в адрес ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» были направлены претензии об оплате задолженности и пени, которые оставлены последним без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с исковым заявлением в Арбитражный суд Тамбовской области.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен.

Руководствуясь ст. ст. 123, 156 АПК РФ, суд проводит судебное заседание в отсутствие ответчика по имеющимся материалам дела.

От истца поступили возражения на отзыв ответчика. Возражения приобщены к материалам дела.

Представитель истца иск поддержал. 

Ранее в судебном заседании представитель ответчика сумму основного долга в размере 13 337 075,47 руб. признал, неустойку не признал.

Дополнений и ходатайств от сторон не поступило.

Оценив представленные документы, суд находит иск подлежащим удовлетворению в части. При этом суд руководствовался следующим.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с частью 1 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российский Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В настоящем споре обязательства сторон возникли из контрактов № 0164200001924002325_149035 от 30.07.2024 на капитальный ремонт коммуникаций Терапевтического отделения ТОГБУЗ «Рассказовской ЦРБ»; № 0164200001924001667_149035 от 11.06.2024 на капитальный ремонт приемного отделения и дневного стационара Терапевтического отделения ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», находящегося по адресу: Тамбовская обл., с Платоновка, ул. Зеленая, д.6.

Возникшие между сторонами из заключенного контракта правоотношения регулируются положениями главы 37 ГК РФ, а также Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу ч. 8 ст. 3 Закона № 44-ФЗ под государственным, муниципальным контрактом понимается гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу ч. 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с ч. 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В ч.1, 3 ст. 743 ГК РФ указано, что Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

На основании ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Часть 1 ст. 721 ГК РФ предусматривает, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Оплата выполненных подрядчиком работ в соответствии со ст. 746 ГК РФ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

На основании части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Из п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 51 от 24.01.2000 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» следует, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Судом установлено, что 11 июня 2024 г. между Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница» и Обществом с ограниченной ответственностью СК «ДОНСТРОЙ» был заключен Контракт № 0164200001924001667_149035 Капитальный ремонт приемного отделения и дневного стационара Терапевтического отделения ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», находящегося по адресу: Тамбовская обл., с Платоновка, ул. Зеленая, д.6.

Согласно п. 1.2. Контракта подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат работ по капитальному ремонту приемного отделения и дневного стационара Терапевтического отделения здания ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», находящегося по адресу: <...> (далее - Объект) согласно проектно-сметной документации (Приложение №1 к Контракту), Сметы (приложение № 2 к Контракту), ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ на условиях, предусмотренных Контрактом.

В соответствии с п. 10.1. Контракта цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и составляет 8 168 649,36 руб., в том числе НДС 20%.

В силу п. 13.1. Контракта работы осуществляются Подрядчиком в соответствии с Проектно-сметной документацией с момента заключения контракта по 31.01.2025 года.

Согласно п. 12.2. Контракта срок оплаты заказчиком выполненных работ (их результатов), исполнения контракта составляет 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненной работы в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. При обнаружении в ходе сдачи-приемки недостатков оплата производится после их устранения и подписания обеими сторонами соответствующего акта.

ООО СК «ДОНСТРОЙ» выполнил работы по Контракту, представил подписанные без разногласия сторонами акт о приемке выполненных работ №1 от 11.03.2025, Справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.03.2025, а также Акт о приемке выполненных работ №1 от 10.03.2025, подписанный в ЕИС на сумму 7 924 944,46 руб.

Заказчик оплату основного долга произвел 16.05.2025, согласно платежному поручению №203294 на сумму 7 924 944,46 руб.

30 июля 2024 между Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница» и Обществом с ограниченной ответственностью СК «ДОНСТРОЙ» был заключен Контракт № 0164200001924002325_149035 Капитальный ремонт коммуникаций Терапевтического отделения ТОГБУЗ «Рассказовской ЦРБ».

В соответствии с п. 1.2. Контракта подрядчик обязуется выполнить и передать заказчику результат работ по капитальному ремонту коммуникаций Терапевтического отделения ТОГБУЗ «Рассказовской ЦРБ» (далее — Объект) согласно проектно-сметной документации (Приложение №1 к Контракту), Сметы (приложение № 2 к Контракту), ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ на условиях, предусмотренных Контрактом.

В силу п. 10.1. Контракта цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и составляет 5 412 131,01 (пять миллионов четыреста двенадцать тысяч сто тридцать один) рубль 01 копейка, в том числе НДС 20% - 1 082 426,20 рублей.

В соответствии с п. 13.1 Контракта работы осуществляются в соответствии с Проектно-сметной документацией с момента заключения контракта по 31.01.2025 года.

Согласно п. 12.2. Контракта срок оплаты заказчиком выполненных работ (их результатов), исполнения Контракта составляет 7 (семь) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненной работы в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ (далее - документ о приемке), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. При обнаружении в ходе сдачи-приемки недостатков оплата производится после их устранения и подписания обеими Сторонами соответствующего акта.

ООО СК «ДОНСТРОЙ» выполнил работы по Контракту, представил подписанные без разногласий и замечаний акт о приемке выполненных работ №1 от 20.02.2025, Справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.02.2025, а также Акт о приемке выполненных работ №1 от 21.02.2025, подписанный в ЕИС на сумму 5 412 131,01 руб.

Заказчиком произведена оплата задолженности в размере 5 412 131,01 руб. – 16.05.2025, что подтверждается платежным поручением №203296.

В силу ч. 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными залогом или договором.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В соответствии со ст. 331 Гражданского кодекса РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Согласно п. 9.1. Контрактов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

В соответствии с п. 9.2. Контрактов в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. - Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000,00 руб. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

В связи с нарушением заказчиком срока уплаты задолженности, истцом начислена неустойка по контракту № 0164200001924001667_149035 за период с 20.03.2025 по 15.05.2025 в размере 321 752,75 руб.

Судом проверен расчет истца, признан неверным.

Истцом неверно определено начало срока начисления неустойки.

Согласно п. 12.2. Контракта срок оплаты заказчиком выполненных работ (их результатов), исполнения контракта составляет 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненной работы в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. При обнаружении в ходе сдачи-приемки недостатков оплата производится после их устранения и подписания обеими сторонами соответствующего акта.

Акт о приемке выполненных работ №1 от 10.03.2025, был подписан заказчиком в системе ЕИС 17.03.2025, следовательно, семь рабочих дней истекает 26.03.2025, неустойку можно считать с 27.03.2025.

Судом самостоятельно произведен расчет неустойки за период с 27.03.2025 по 15.05.2025, который составил 277 373,06 руб.

Истцом начислена неустойка по контракту № 0164200001924002325_149035 за период с 05.03.2025 по 15.05.2025 в размере 276 559,89 руб.

Судом проверен расчет истца, признан неверным.

Истцом неверно определено начало срока начисления неустойки.

Согласно п. 12.2. Контракта срок оплаты заказчиком выполненных работ (их результатов), исполнения Контракта составляет 7 (семь) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненной работы в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ (далее - документ о приемке), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. При обнаружении в ходе сдачи-приемки недостатков оплата производится после их устранения и подписания обеими Сторонами соответствующего акта.

Акт о приемке выполненных работ №1 от 21.02.2025, был подписан заказчиком в системе ЕИС 24.02.2025, следовательно, семь рабочих дней истекает 05.03.2025, неустойку можно считать с 06.03.2025.

Судом самостоятельно произведен расчет неустойки за период с 06.03.2025 по 15.05.2025, который составил 268 982,91 руб.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление. В судебном заседании представитель ответчика основной долг в размере 13 337 075,47 руб. признал, основной долг был оплачен 16.05.2025, после подачи искового заявления в суд.

В соответствии с ч. 3 ст. 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Согласно ч. 5 ст. 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

В силу ст. 70 АПК РФ признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглашения обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом (абз. 5 ч. 4 ст. 170 АПК РФ).

При этом суд не устанавливает фактических обстоятельств дела, не исследует доказательств и не указывает материально-правовые основания удовлетворения иска.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований о взыскании пени по контракту № 0164200001924001667_149035 от 11.06.2024 за период с 27.03.2025 по 15.05.2025 в размере 277 373,06 руб.; пени по контракту № 0164200001924002325_149035 от 30.07.2024 за период с 06.03.2025 по 15.05.2025 в размере 268 982,91 руб. В удовлетворении остальной части пени отказать.

Статьей 9 АПК РФ закреплено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 названного Кодекса, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору, суд находит их достаточными для разрешения спора по существу.

Суд распределяет судебные расходы по уплате госпошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем вторым подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

В силу ч.1 ст. 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 49, 102, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить в части.

2. Взыскать с Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью СК «Донстрой» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) пени по контракту № 0164200001924001667_149035 от 11.06.2024 за период с 27.03.2025 по 15.05.2025 в размере 277 373,06 руб.; пени по контракту № 0164200001924002325_149035 от 30.07.2024 за период с 06.03.2025 по 15.05.2025 в размере 268 982,91 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 117 008,73 руб.

3. Возвратить истцу из федерального бюджета государственную пошлину в размере 245 292,27 руб., уплаченную платежным поручением № 185 от 07.05.2025. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

4. Выдать истцу по его ходатайству исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

5. Копии решения на бумажном носителе выдаются лицам, участвующим в деле, по заявлению.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской области.


Судья                                                                                                          Петрова Е.В.